建设工程施工合同纠纷 （2018）豫03民终1748号
裁判要旨
以上查明的事实，由道遂集团公司、东大科技公司的陈述、双方提供的《工程施工合同》、原告提供的“工程量确认单”、“工程量认价单”、“工程量签证单”、“现场签证审批单”，双方质证认证后并在卷佐证，该院予以确认。道遂集团公司、东大科技公司应严格按照《工程施工合同》约定及法律的规定，履行其权利义务，东大科技公司在工程竣工2年余时间未及时向道遂集团公司支付工程款，应承担相应的违约责任。道遂集团公司提供的编号001-007的“工程量确认单”、001号的“工程认价单”及合同外“工程签证单”的003、005、006号，工程款合计为1229182.6元，在庭审调解时双方经核实后均无异议，该院予以认定。本案主要争执焦点：一、道遂集团公司提供合同前经项目经理杨利卫所施工的工程量工程款333398.94元，东大科技公司不予认可。该院认为，因该工程款与本《建设工程施工合同》纠纷不一个合同的法律关系，道遂集团公司提交的“现场验证审批单”复印件，证明道遂集团公司所干工程量工程款为333398.94元，无法确认其真实性，且与本案没有直接的法律关系，为此，在本案中该院不予认定。二、关于东大科技公司反诉道遂集团公司在施工期
摘要
洛阳东大科技产业园有限公司、道遂集团成都工程有限公司郑州分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫03民终1748号上诉人(原审被告、反诉原告）：洛阳东大科技产业园有限公司。住所地河南省新安县洛新产业集聚区京津北路。法定代表人：蒋璟，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杨东升，河南君友律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭爱国，该公司办公室主任。被上诉人(原审原告、反诉被告）：道遂集团成都工程有限公司郑州分公司。住所地河南省郑州市金水区经三路北8……