承揽合同纠纷 （2017）川06民终16号

《中华人民共和国民法通则》第六十二条规定：“民事法律行为可以附条件，附条件的民事法律行为在符合所附条件时生效。”2015年8月16日，原告永盛耐火公司与被告杨昌民就给付报酬约定的条件是资中县恒峰工业炉制造有限公司改造的台车炉式热处理炉排烟系统制作安装工程经国家权威机构检测符合设计炉温后，被告杨昌民就应当付清原告永盛耐火公司工人工资50000元以及材料款127600元。从被告德友机械公司委托的德阳市计量测试所于2015年8月31日对改造后的热处理炉作出德市计检（WD）字第15080014号检测报告的内容来看，检测结果达到了技术要求，符合V级，对于该结果是否“符合设计炉温”，双方就此发生分歧，两被告认为未达到《项目施工部分材料供应合同》约定的设计炉温1150℃，而永盛耐火公司对该供应合同提出异议，认为系事后补签并由被告用于银行贷款。《项目施工部分材料供应合同》于2010年10月20日签订，合同约定的施工期限为收到预付款（合同签订后支付）之日起40日内完工，合同价款为人民币35万元，但双方均无异议的凭条载明，永盛耐火公司的法定代表人卢永平于2011年5月修建炉子，并于2011年6月交付德友机

《中华人民共和国民法通则》第六十二条规定：“民事法律行为可以附条件，附条件的民事法律行为在符合所附条件时生效。”2015年8月16日，原告永盛耐火公司与被告杨昌民就给付报酬约定的条件是资中县恒峰工业炉制造有限公司改造的台车炉式热处理炉排烟系统制作安装工程经国家权威机构检测符合设计炉温后，被告杨昌民就应当付清原告永盛耐火公司工人工资50000元以及材料款127600元。从被告德友机械公司委托的德阳市计量测试所于2015年8月31日对改造后的热处理炉作出德市计检（WD）字第15080014号检测报告的内容来看，检测结果达到了技术要求，符合V级，对于该结果是否“符合设计炉温”，双方就此发生分歧，两被

四川省德阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川06民终16号上诉人（原审被告）：德阳德友机械有限公司，住所地：四川省德阳市。法定代表人：杨洁，经理。委托诉讼代理人：周启生，四川范泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓欣，四川范泽律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：德阳永盛耐火材料有限公司，住所地：四川省德阳市。法定代表人：卢永平，总经理。委托诉讼代理人：梁永刚，德阳市正大法律服务所法律工……