建设工程施工合同纠纷 （2018）陕0632民初162号
裁判要旨
依法成立的合同，对各方当事人具有法律约束力。 原告陕西宝佳建设（集团）有限公司与被告陕西新境界置业有限公司签订的建设工程施工合同成立，原告陕西宝佳建设（集团）有限公司依照合同约定履行施工义务，被告陕西新境界置业有限公司应当依照合同约定的付款期限履行支付工程款的义务；涉案工程合同约定的总价款为9826055.7元，经工程签证增加工程款共计1314024.3元；原告陕西宝佳建设（集团）有限公司缴纳的400000元质保金，应当依照合同约定予以退回；原告主张的钢管租赁费667849.55元，因双方及隆坊镇政府所签订的协议中明确约定停工期间的钢管租赁费由被告承担，且根据咸阳市秦都区人民法院（2019）陕0402民初2392号民事调解书，确认租赁费为620499.33元；原告主张的塔吊租赁费，因双方及隆坊镇政府所签订的协议中明确约定停工期间的塔吊租赁费由被告承担，且根据西安市中级人民法院（2018）陕01民终9086号判决书确认塔吊租赁费为660165元，确认塔吊租赁费660165元；原告陕西宝佳公司所主张的变更工程款827623.05元，因其所提供变更图纸及甲方确认变更时间均为2013年，在原、
摘要
原告陕西宝佳建设（集团）有限公司诉被告陕西新境界置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案民事判决书
正文（节选）
陕西省黄陵县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)陕0632民初162号 原告陕西宝佳建设（集团）有限公司，住所地：宝鸡市渭滨区石鼓工业基地****副**。 法定代表人昝军会，该公司董事长。 委托代理人任某某，男。 代理权限：特别代理。 被告陕西新境界置业有限公司，，住所地：陕西省西安市经开区凤城1路**御道华城**** 法定代表人史磊，该公司总经理。 委托代理人方某某，男。 代理权限……