建筑设备租赁合同纠纷 (2019)鲁0305民初1497号

案号
(2019)鲁0305民初1497号
法院
山东省淄博市临淄区人民法院
案由
建筑设备租赁合同纠纷
年份
2019
地域
山东省淄博市
裁判日期
2019-06-05

裁判要旨

涉案《吊装技术服务合同》系双方真实意思的表示,该合同他依法成立并生效,双方当事人应依约履行各自义务。 海湾公司依约交付租赁物并完成涉案吊装工程,中能西北电建公司亦应依约支付租赁费。 根据《吊装技术服务合同》的约定,机械进出场费与机械租赁费明显系单独核算、单独结算。 2015年12月21日的机械租赁(结)算书及与之相对应的工程结算表明确载明的结算项目系吊车租赁费。 中能西北电建公司关于机械使用进度结算书是进度结算书,已经包含在2015年12月21日的机械租赁(结)算书的结算金额1386664元中,不应当再单拿出来支付的抗辩意见与合同约定不符,且无事实与法律依据,本院不予支持。 500000元机械进场费、1386664元机械租赁费,中能西北电建公司均应向海湾公司支付,中能西北电建公司仅支付1240000元,未付的646664元应及时向海湾公司支付。 中能西北电建公司逾期支付上述款项,对海湾公司造成的逾期付款利息损失应予赔偿。 至于中能西北电建公司辩称的由于海湾公司未按时进场对其造成的窝工等损失,工程结算表备注栏明确载明“由于机械设备进场晚,经双方商议扣8天费用”即213336元,表明双方已

摘要

山东海湾吊装工程股份有限公司与中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司建筑设备租赁合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省淄博市临淄区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0305民初1497号 原告:山东海湾吊装工程股份有限公司,住所地:淄博市临淄区凤凰路**。 统一社会信用代码:×××36A。 法定代表人:于利民,董事长。 委托诉讼代理人:董剑,男,1971年12月1日出生,汉族,单位员工,现住淄博市临淄区。 被告:中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司,住所地:陕西省西安市新城区长乐西路**……