建设工程分包合同纠纷 （2017）浙01民终4199号

永成公司与猎鹰公司之间的建设工程分包合同关系合法有效，双方当事人应按约定履行自己的义务。永成公司要求解除与猎鹰公司签订的施工劳务分包合同，猎鹰公司表示同意解除，因此对永成公司的该项诉讼请求，该院予以支持。永成公司主张猎鹰公司已完成工程的工程款为81万元，要求猎鹰公司返还多支付的工程款1126000元；猎鹰公司主张其公司已完成工程的工程款为3281469元，要求永成公司支付剩余工程款1345469元；双方对猎鹰公司已完成工程的工程款金额存在争议。猎鹰公司施工人员退场后，猎鹰公司派人至施工现场与永成公司就已完成工程进行过测量，但测量资料未经双方确认。永成公司提交的测量资料虽有猎鹰公司授权人员签字，但资料的完整性不能认定。永成公司垫付的工人生活费已达1886000元，永成公司主张猎鹰公司已完成工程的工程款仅为81万元也不符常理。现永成公司已将未完成工程发包给他人施工，无法根据施工现场对猎鹰公司已完成工程的工程款进行鉴定。永成公司在未对猎鹰公司已完成工程情况进行保全的情况下将工程发包给他人继续施工，其公司行为欠妥。涉案施工劳务分包合同于2015年12月30日签订，约定的工期为2015年9月20

永成公司与猎鹰公司之间的建设工程分包合同关系合法有效，双方当事人应按约定履行自己的义务。永成公司要求解除与猎鹰公司签订的施工劳务分包合同，猎鹰公司表示同意解除，因此对永成公司的该项诉讼请求，该院予以支持。永成公司主张猎鹰公司已完成工程的工程款为81万元，要求猎鹰公司返还多支付的工程款1126000元；猎鹰公司主张其公司已完成工程的工程款为3281469元，要求永成公司支付剩余工程款1345469元；双方对猎鹰公司已完成工程的工程款金额存在争议。猎鹰公司施工人员退场后，猎鹰公司派人至施工现场与永成公司就已完成工程进行过测量，但测量资料未经双方确认。永成公司提交的测量资料虽有猎鹰公司授权人员签字，

浙江省杭州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)浙01民终4199号上诉人(原审原告、反诉被告）：深圳市永成装饰工程有限公司。住所地：广东省深圳市福田区沙头街道滨河大道北路深业泰然大厦7B02。法定代表人：柯世文。委托诉讼代理人：胡其图、黄春，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：上海猎鹰建筑装饰工程有限公司。住所地上海市虹口区欧阳路***弄*号***室。法定代表人……