承揽合同纠纷 （2019）豫0225民初293号
裁判要旨
当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 2014年3月1日，马金领与黄素芹签订的施工协议书中第五条明确约定，黄素芹承担损失的前提是因材料资金等其他原因造成停工损失，本案中，原告马金领未提供充分有效证据证明原告主张停工期间建筑设备租赁期间损失系因黄素芹违反双方签订想施工协议第五条所造成。 因此，原告马金领主张黄素芹支付停工期间设备租赁费损失，缺乏事实依据。 本院不予支持。 关于黄金龙是否为涉案8#、9#实际承包人，是否应当承担原告主张的租赁费损失问题。 本院认为，合同具有相对性。 马金领与黄素芹签订协议中的双方是马金领和黄素芹，该协议中并未有黄金龙的签名，黄金龙亦不承认其系实际承包人，且黄素芹庭审中亦认可黄金龙系受其委托办理涉案工程的结算事宜。 虽然黄金龙名下登记着11套兰城华府房产，但不足以认定其就是涉案8#、9#楼的实际承包人。 故对原告主张黄金龙支付8#、9#楼停工期间损失的诉请，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民事
摘要
马金领与黄金龙、黄素芹承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省兰考县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0225民初293号原告：马金领，曾用名马领，男，1962年9月27日生，汉族，住河南省兰考县。 诉讼送达确认地址同住址一致。 委托诉讼代理人：郭安宁，河南金山佳律师事务所律师。 代理权限为特别授权。 被告：黄金龙，男，1974年2月12日生，汉族，住河南省商丘市永城市。 诉讼送达确认地址为商丘市永城市东城区中原路南段电业家属院。 被告：黄素芹，……