装饰装修合同纠纷 (2019)粤1821民初1181号
裁判要旨
本案立案案由为广告合同纠纷,本案是因商铺装修,拖欠工程款引发的纠纷,故本案案由应为装饰装修工程合同纠纷。 原被告之间存在装饰装修工程合同关系,双方意思表示真实,没有违反法律法规的强制性规定,合同合法有效,双方应全面履行各自义务。 原告完成铺面装饰装修工程后,被告接收铺面并使用,视为原告按质按量完成工程,原告已履行合同义务。 被告应支付工程款给原告,被告尚欠原告工程款10000元,事实清楚,原告请求被告支付该工程款,有事实和法律依据,本院予以支持。 原告请求被告支付工程款按年利率6%的利息,因双方没有约定逾期付款应计算利息及利息标准,原告该项请求,没事实和法律依据,本院不予支持。 利息应从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至付清款项之日止。 反诉原告认为反诉被告延迟32日完成工程,致使反诉原告白交32天的铺租2133.33元,还造成反诉原告之妻损失了工资收入1504元,请求反诉被告赔偿因拖延装饰工程工期造成的经济损失共3637.33元。 经查,双方在协商装修工程时,只确认工期为20天,未明确约定具体的开工时间。 开庭时,双方确认反诉被告于2019年2月25日开工,即装修工程应于
摘要
佛冈县金日视先广告传播有限公司与刘家福装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省佛冈县人民法院民 事 判 决 书(2019)粤1821民初1181号原告(反诉被告):佛冈县金日视先广告传播有限公司,住所地:广东省佛冈县石角镇青云西路**,统一社会信用代码:914418213151333420。 法定代表人:邝红伟。 被告(反诉原告):刘家福,男,1985年3月25日出生,汉族,住广东省佛冈县。 原告(反诉被告)佛冈县金日视先广告传播有限公司与被告(反诉原告)刘家福装饰装……