装饰装修合同纠纷 (2019)粤0604民初8650号
裁判要旨
本案系装饰装修合同纠纷。 原、被告签订的《装修装饰施工合同》、《设计协议》均系双方当事人真实意思表示,内容不违反法律、法规的强制性规定,合法、有效,双方当事人均应严格依约履行。 关于原告主张解除合同的诉请。 原告以被告存在拖延施工、未完成墙面翻新项目的违约行为导致合同目的无法实现为由主张解除涉案《装修装饰施工合同》。 该合同约定涉案工程工期为40个工作日,从第一期工程款到位及施工材料进场的第二天开始计算,如因原告原因致使工期中断、停工或增加项目致使工期延长的,工期相应顺延,如因被告原因无故停工,工期不顺延。 据查明,原告于2018年6月27日支付第一期工程款10000元,于2018年8月15日、9月初、9月19日分三次运送施工材料进场,双方对于开工时间存有争议。 在微信聊天记录中,原告称“因为最开始我并没有打算拆卫生间……我确实开始的时候有说想自己找人做卫生间……大概过了两周时间我就回复刘工卫生间还是请你们做我先生9-19送回去的卫生间地砖”,据此,原告在施工过程中增加了装修项目,并自行备料予被告。 因原告增加项目,工期相应顺延,故涉案工程的开工时间应以原告最后一次运送材料进场(201
摘要
黄凯欣与广东华浔品味装饰集团佛山有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0604民初8650号原告:黄凯欣,女。 被告:广东华浔品味装饰集团佛山有限公司。 法定代表人:邓辉。 委托诉讼代理人:邓京水。 系公司员工。 原告黄凯欣与被告广东华浔品味装饰集团佛山有限公司装饰装修合同纠纷一案,本院立案受理后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。 原告黄凯欣、被告委托诉讼代理人邓京水到庭参加诉讼。 本案现已审理终结。 原……