建设工程施工合同纠纷 （2015）珠中法民三终字第191号

双方争议焦点系工程款是否支付完毕的问题以及是否存在新增工程量以及工程逾期责任的承担问题。清朋星公司主张除质量保证金外二十二治公司尚未足额支付剩余工程款，且应额外支付增加的工程款并承担工程逾期违约金。二十二治公司则主张清朋星公司存在超领甲供材料、逾期使用吊篮设备等情况，扣减相应费用后已足额支付了相应款项。对于超领“甲供材料”应否扣款及扣款金额的问题。因3、9栋施工内容及工期均相同，材料领取亦有交叉，应认定两栋施工材料共同使用，亦应共同计算超领范围。根据3栋、9栋合同约定，甲方供应材料的范围、限额及超领金额，3栋、9栋超领金额共计8893.59元。关于16、17栋的超领材料问题，二十二治公司主张按照合同约定的甲供材料表设定的材料类型及数量，应扣减清朋星公司18424.31元，但并未提交甲供材料表予以佐证，无法证实清朋星公司领取甲供材料是否超出限额，故对其扣款主张不予采纳。关于吊篮是否逾期使用及逾期扣款的问题。二十二治公司主张清朋星公司逾期使用二十二治公司提供的吊篮设备，应按照合同约定的标准扣减相应工程款项，其中3栋吊篮逾期费用为3526.82元，9栋吊篮逾期扣款为2606.78元。按照合同

双方争议焦点系工程款是否支付完毕的问题以及是否存在新增工程量以及工程逾期责任的承担问题。清朋星公司主张除质量保证金外二十二治公司尚未足额支付剩余工程款，且应额外支付增加的工程款并承担工程逾期违约金。二十二治公司则主张清朋星公司存在超领甲供材料、逾期使用吊篮设备等情况，扣减相应费用后已足额支付了相应款项。对于超领“甲供材料”应否扣款及扣款金额的问题。因3、9栋施工内容及工期均相同，材料领取亦有交叉，应认定两栋施工材料共同使用，亦应共同计算超领范围。根据3栋、9栋合同约定，甲方供应材料的范围、限额及超领金额，3栋、9栋超领金额共计8893.59元。关于16、17栋的超领材料问题，二十二治公司主张按

广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）珠中法民三终字第191号上诉人（原审原告）：珠海清朋星建筑工程有限公司，住所地：广东省珠海市吉大。法定代表人：刘小清，总经理。委托代理人：潘金星，广东敬业律师事务所律师。委托代理人：张天兵，男，汉族，1963年4月10日出生，住四川省仪陇县。被上诉人（原审被告）：二十二冶集团天津建设有限公司，住所地：天津市滨海新区杭州道街办事处北侧。法定代表人……