建设工程施工合同纠纷 （2020）甘01民初156号

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照合同约定全面履行义务。本案中，华成公司与银沪公司签订的《兰州市安宁区培黎旧城改造项目二期工程Ⅰ标段建设工程施工合同》、《兰州市安宁区培黎旧城改造项目二期工程I标段补充协议》、《会议记要》等系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效。根据诉、辩双方意见，本案的争议焦点是：1.欠付的工程款是多少；2.逾期付款违约金如何计息；3.华成公司主张银沪公司应支付停工损失642108元有无依据；4.银沪公司反诉主张华成公司承担工期延误的违约金33051916.02元有无依据；5.华成公司主张的因诉讼产生的诉讼保全担保费和律师费有无依据。一、关于欠付的工程款是多少。根据查明的事实，案涉工程经鉴定确定的工程造价最终为181604759.84元，银沪公司已向华成公司支付工程款142318459.30元，故银沪公司应当向华成公司支付拖欠的工程款为39286300.54元（181604759.84元-142318459.30元）。二、关于逾期付款的违约金如何计息。本案中，《会议纪要》第五条约定“若甲方（银泸公司）未按本纪要第三条约定时间、金额支

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照合同约定全面履行义务。本案中，华成公司与银沪公司签订的《兰州市安宁区培黎旧城改造项目二期工程Ⅰ标段建设工程施工合同》、《兰州市安宁区培黎旧城改造项目二期工程I标段补充协议》、《会议记要》等系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效。根据诉、辩双方意见，本案的争议焦点是：1.欠付的工程款是多少；2.逾期付款违约金如何计息；3.华成公司主张银沪公司应支付停工损失642108元有无依据；4.银沪公司反诉主张华成公司承担工期延误的违约金33051916.02元有无依据；5.华成公司主张的因诉讼产生的诉讼保全担保费和律师费有无依据。一、关

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）甘01民初156号原告（反诉被告）：甘肃华成建筑安装工程有限责任公司，住所地：甘肃省临夏州临夏市民主西路**。法定代表人：范效彩，该公司董事长。委托诉讼代理人：李涛，山东邦源律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴成忠，男，汉族，1969年2月20日出生，该公司员工，住安徽省桐城市。被告（反诉原告）：白银银沪置业有限责任公司，，住所地：甘肃省白银市白……