建设工程施工合同纠纷 (2019)黑0523民初144号

案号
(2019)黑0523民初144号
法院
黑龙江省宝清县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
黑龙江省宝清县
裁判日期
2019-06-28

裁判要旨

该份证据有证人姜某、周某当庭证言佐证,能够证明2015年10月24日原告仍在施工的事实,故本院对该份证据予以采信。 “证人周某、姜某、石某、孙某、栗瑞欣当庭证人证言以及29张现场照片”,用以证明原告延期交工的事实,本院认为,原告虽有异议,但未能提供相反证据予以反驳,五位证人证言相互佐证且与现场照片形成证据链条,能够证明原告工程延期的事实,故本院对其予以采信。 被告提交的证据三“黑龙江东大荒丰泰粮食贸易有限公司粮食收购许可证及营业执照副本复印件各一份”用以证明该公司有粮食收购货物仓储的资格,本案将被告列为当事人主体不适格,原告对其真实性无异议,但认为该份证据与本案无关联性,本院对该份证据的真实性予以采信,但其无法证实被告主体是否适格的问题。 “收款凭证复印件六张”用以证明被告公司为减少收购粮食的损失,购买塑料布、苫布等材料,共花去款项59047元的事实。 本院认为,被告在工程延期交付的情况下,对粮食用塑料布、苫布进行覆盖遮挡,合情合理,原告虽有异议但未能提供相应证据予以反驳,故本院对该份证据予以采信。 “工票20张、收据7张”用以证明被告公司未减少收购粮食的损失,防止粮食发热,雇佣工人对

摘要

丁良胜与范晓奎建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

黑龙江省宝清县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黑0523民初144号 原告:丁良胜,男,1972年12月15日出生,汉族,个体,现住宝清县, 委托诉讼代理人:任曙光,黑龙江任曙光律师事务所律师。 被告:范晓奎,男,1972年9月19日出生,汉族,个体,现住宝清县, 委托诉讼代理人:赵永祥,黑龙江航雁律师事务所律师。 委托诉讼代理人:宋静超,黑龙江运华律师事务所律师。 原告丁良胜与被……