建设工程施工合同纠纷 （2021）鄂06民终482号

原告湖北泰和电气公司与被告襄阳中弘钢结构工程公司签订的3#厂房修复《施工合同》系有效合同，对双方具有约束力，关于水电安装虽未在合同中标注，但事实上水电安装工程应包括在合同内容中，亦对当事人产生效力。根据合同约定，工期为60天，被告襄阳中弘钢结构工程公司在未完成合同约定全部工程时即2018年8月10日自行离场，后经工作人员要求修复亦未予回应，直至2019年3月10日原告湖北泰和电气公司另行与其他公司签约将剩余工程修复并完成。被告襄阳中弘钢结构工程公司未在合同约定的期限内交付全部工程构成违约，应承担相应的违约责任。双方的合同中约定了违约金的计算方式，即“因承包人原因，工期每延误一天按3000元/天处罚”，被告襄阳中弘钢结构工程公司以该约定不合法且金额明显过高为由请求酌减。本院结合双方的约定、涉案的工程进度、双方各自的过错程度，将双方约定的违约赔偿酌情减至每迟延一天支付违约金400元，根据被告襄阳中弘钢结工程公司迟延的天数为213天，故其应向原告湖北泰和电气公司支付违约金85200元。原告湖北泰和电气公司超出部分的请求，本院不予支持。被告襄阳中弘钢结构工程公司抗辩其不构成违约，与本院查明的事

原告湖北泰和电气公司与被告襄阳中弘钢结构工程公司签订的3#厂房修复《施工合同》系有效合同，对双方具有约束力，关于水电安装虽未在合同中标注，但事实上水电安装工程应包括在合同内容中，亦对当事人产生效力。根据合同约定，工期为60天，被告襄阳中弘钢结构工程公司在未完成合同约定全部工程时即2018年8月10日自行离场，后经工作人员要求修复亦未予回应，直至2019年3月10日原告湖北泰和电气公司另行与其他公司签约将剩余工程修复并完成。被告襄阳中弘钢结构工程公司未在合同约定的期限内交付全部工程构成违约，应承担相应的违约责任。双方的合同中约定了违约金的计算方式，即“因承包人原因，工期每延误一天按3000元/天

湖北省襄阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂06民终482号上诉人（原审原告）湖北泰和电气有限公司，住所地湖北省襄阳市高新区追日路**。法定代表人骆仁星，湖北泰和电气有限公司董事长。委托诉讼代理人赵阳，湖北百龙律师事务所律师，代理权限为一般授权。上诉人（原审被告）襄阳中弘钢结构工程有限公司，住所地襄阳市襄州区经济开发区伙牌工业园（东莞工业城）**。法定代表人杨红，襄阳中弘钢结构工程有限……