委托合同纠纷 （2014）承民终字第1878号

上诉人与被上诉人签订的《承德忆江南足疗养生会馆装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效。被上诉人应按照合同约定向上诉人提供设计图纸，上诉人应按照图纸组织人员和材料。合同履行过程中，存在发包方要求的设计变更。从被上诉人现场人员常建国对工程洽商记录的签字情况考虑，合同履行期届满后仍然存在发包方确认的洽商变更，由此可见，被上诉人更改设计系工程未能如期完工的原因之一。上诉人组织施工不力，至停工时仍未能完成全部工程，存在过错。原判决对被上诉人实际损失的计算，符合实际情况，即为180822.00元，本院予以认可。但根据双方合同履行情况，本院酌定对于上述损失上诉人和被上诉人各承担50%的责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，判决如下：撤销（2014）双桥民初字第1039号民事判决第一项。二、上诉人承德龙发装饰工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿被上诉人彭建春经济损失90411元人民币。一、二审案件受理费20880.00元人民币，由上诉人承德龙发装饰工程有限公司承担10440.00元人民币，被上诉人彭建春承担10440.00元人民币。本判决为终审判决。审　判　

上诉人与被上诉人签订的《承德忆江南足疗养生会馆装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效。被上诉人应按照合同约定向上诉人提供设计图纸，上诉人应按照图纸组织人员和材料。合同履行过程中，存在发包方要求的设计变更。从被上诉人现场人员常建国对工程洽商记录的签字情况考虑，合同履行期届满后仍然存在发包方确认的洽商变更，由此可见，被上诉人更改设计系工程未能如期完工的原因之一。上诉人组织施工不力，至停工时仍未能完成全部工程，存在过错。原判决对被上诉人实际损失的计算，符合实际情况，即为180822.00元，本院予以认可。但根据双方合同履行情况，本院酌定对于上述损失上诉人和被上诉人各承担50%的责任。依照《中

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）承民终字第1878号上诉人（原审被告）承德龙发装饰工程有限公司，住所地承德市金龙建材城。法定代表人柴玉英，职务经理。被上诉人（原审原告）彭建春。委托代理人赵绍伟，河北德律律师事务所律师。上诉人承德龙发装饰工程有限公司因与被上诉人彭建春委托合同纠纷一案，不服承德市双桥区人民法院（2014）双桥民初字第1039号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组……