建设工程施工合同纠纷 （2018）赣0430民初1963号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同履行自己的义务。 原告九江市联营建筑工程有限公司承建江西鄱阳湖棉花交易市场升级改造项目，现工程已全部竣工并验收完成，且剩余工程款3526255.49元（12146255.49-8610000）在本案诉讼时已经到期，故被告江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司依法应向原告九江市联营建筑工程有限公司支付工程款3526255.49元；原告九江市联营建筑工程有限公司要求被告江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司支付逾期违约损失388440.53元，因其未能举证证明被告江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司迟延送审材料，导致其利益受损的证据，故对原告该项诉讼请求，本院不予支持；被告以原告未开具发票为由，作为抗辩拒绝支付工程款，其理由不足，依据双务合同的本质，合同抗辩的范围仅限于对价义务，一方不履行对价义务的，相对方才享有抗辩权，支付工程款与开具发票是两种不同性质的义务，前者是何用的主要义务，后者并非合同的主要义务，二者不具有对等关系，故被告的抗辩理由本院不予采纳。 被告认为原告工期延长132天，故向本院提起反诉，要求原告支付违约金132万元，本院认为江西鄱
摘要
九江市联营建筑工程有限公司与江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省彭泽县人民法院民 事 判 决 书（2018）赣0430民初1963号原告（反诉被告）：九江市联营建筑工程有限公司，住九江市经济开发区向湖路4号，统一社会信用代码：91360400159306327E。 法定代表人：蒋文友，系该公司经理。 委托诉讼代理人：何玉松，江西昆群律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司，地址：彭泽县定山镇澎湖湾工业园区，统一社会信用代码：9……