建设工程分包合同纠纷 （2018）浙02民终1006号
裁判要旨
无需重新鉴定，也可根据王浩喻在一审提交的造价报告书遗漏、少算的项目及费用，认定涉案工程的工程款。二、一审法院判决工人工资2169502.20元全部由王浩喻承担属于事实认定不清。王浩喻在《申请报告》中附有条件地同意承担北仑海防代为发放的工人工资，但该条件并未成就。涉案工人工资2169502.20元中不仅包含涉案已施工工程的正常人工费，同时还包括因未按要求提供场地、资金、设计变更等原因造成的停工、窝工人工费损失。北仑海防自行核算的工程造价总额约2000000元，而工人工资超过工程造价总额，不合常理。无论是王浩喻自行编制的决算报告，还是北仑海防提供的造价咨询报告，涉案工程所需正常人工费均不超过500000元。涉案工地的前期桩基工程并未由王浩喻施工，王浩喻入场后面临前期施工不到位等问题，导致王浩喻增加工程量，工人待工等情况。分包合同中包含的5号车间工程因群众上访等多方原因无法施工，从而产生人工费损失。北仑海防和国盛公司支付的人工费均是通过政府协调及法院判决的方式支付。王浩喻对停工、窝工不存在过错，因此正常施工所需人工费之外的损失不应由王浩喻承担。三、北仑海防应赔偿王浩喻各项损失。涉案工地因前期
摘要
王浩喻、宁波北仑海防建筑工程部建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙02民终1006号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：王浩喻，男，1967年9月19日出生，汉族，住江西省九江市湖口县。委托诉讼代理人：张禹行，浙江欧硕律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：宁波北仑海防建筑工程部。住所地：浙江省宁波市北仑区柴桥环镇北路*号。法定代表人：尹峰，该工程部总经理。委托诉讼代理人：习平，浙江海泰律师事务所……