建设工程施工合同纠纷 （2018）冀10民初269号

通过《建设工程施工合同》及在案其它的相关证据能证实万隆公司及瑞峰公司之间存在有建设工程施工合同关系。本案诉争的焦点:一、被告还需支付原告案涉工程的工程款的数额；二、被告是否存在逾期支付工程款的事实，若存在，则逾期支付工程款利息的数额；三、原告主张的工程款优先权能否成立；四、原告主张鉴定费、保全费应由被告承担是否成立；五、反诉原告主张反诉被告逾期交付涉案工程给其造成的损失及其数额能否成立；六、反诉原告主张由反诉被告移交大韩寨新村工程竣工验收备案资料并协助办理工程竣工验收与备案手续问题。 一、关于被告还需支付原告案涉工程的工程款数额。 （一）对于涉案工程的造价河北翔悦工程咨询有限公司出具的工程造价鉴定意见书中确定的工程造价：（一）为81456022.36（80906333.48+549688.88）元；工程造价（二）为87833360.55（87274547.10+558813.45）元。两个工程造价数额的区别为是否应对人工单价执行定额单价进行调整、对模板工程进行调整及案涉工程是否应按一类工程取费标准予以执行。依据双方对于《建设工程施工合同》中专用条款部分所持的不同意见，结合双方均同意按河

通过《建设工程施工合同》及在案其它的相关证据能证实万隆公司及瑞峰公司之间存在有建设工程施工合同关系。本案诉争的焦点:一、被告还需支付原告案涉工程的工程款的数额；二、被告是否存在逾期支付工程款的事实，若存在，则逾期支付工程款利息的数额；三、原告主张的工程款优先权能否成立；四、原告主张鉴定费、保全费应由被告承担是否成立；五、反诉原告主张反诉被告逾期交付涉案工程给其造成的损失及其数额能否成立；六、反诉原告主张由反诉被告移交大韩寨新村工程竣工验收备案资料并协助办理工程竣工验收与备案手续问题。 一、关于被告还需支付原告案涉工程的工程款数额。 （一）对于涉案工程的造价河北翔悦工程咨询有限公司出具的工程造价

河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀10民初269号 原告（反诉被告）：江苏瑞峰建设集团有限公司，住所地江苏省溧阳市溧城平陵中路216号。 法定代表人：缪文峰，董事长。 委托诉讼代理人：龚立新，远闻（上海）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：固安县万隆房地产开发有限公司，住所地河北省廊坊市固安县新中街北侧。 法定代表人：宋国敬，公司董事长。 委托诉讼代理人：柳江涛，河北天源……