合同纠纷 （2017）豫03民终4811号

一审判决认定基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项规定，裁定如下：一、撤销河南省洛阳市瀍河回族区人民法院（2017）豫0304民初437号民事判决；二、本案发回河南省洛阳市瀍河回族区人民法院重审。上诉人中铁十五局集团城市建设工程有限公司预交的二审案件受理费8591元予以退回，上诉人刘加军预交的二审案件受理费25192元予以退回。审判长　　郏文慧审判员　　王春峰审判员　　范振洋二〇一七年十二月十五日书记员　　郎振浩河南省洛阳市中级人民法院函河南省洛阳市瀍河回族区人民法院：中铁十五局集团城市建设工程有限公司与刘加军、郑州市富民建筑劳务分包有限公司合同纠纷一案，现发回你院重审，以下问题望重审时注意：一、本院二审审理中，刘加军提交《滨河园1-4#楼主体施工遗留问题补充协议》一份，该协议载明案涉工程没有按约定时间开工，中铁十五局集团城市建设工程有限公司对该事实无异议。且合同履行中存在工期顺延的情形，你院按照合同约定期间计算工期显然不当。二、对于工期延误造成的损失赔偿问题。案涉施工合同对工期延误的违约责任约定按照“每延误一日，应向甲方支付违约金1000元，最高不

一审判决认定基本事实不清。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项规定，裁定如下：一、撤销河南省洛阳市瀍河回族区人民法院（2017）豫0304民初437号民事判决；二、本案发回河南省洛阳市瀍河回族区人民法院重审。上诉人中铁十五局集团城市建设工程有限公司预交的二审案件受理费8591元予以退回，上诉人刘加军预交的二审案件受理费25192元予以退回。审判长　　郏文慧审判员　　王春峰审判员　　范振洋二〇一七年十二月十五日书记员　　郎振浩河南省洛阳市中级人民法院函河南省洛阳市瀍河回族区人民法院：中铁十五局集团城市建设工程有限公司与刘加军、郑州市富民建筑劳务分包有限公司合同纠纷一案，现

河南省洛阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）豫03民终4811号上诉人（原审原告）：中铁十五局集团城市建设工程有限公司。住所地，河南省洛阳市瀍河回族区洛常路*号。法定代表人：马中卫，该公司执行董事。委托诉讼代理人（特别授权）：李理博，河南精专律师事务所律师。委托诉讼代理人（特别授权）：郭磊，河南万基律师事务所律师。上诉人（原审被告）：刘加军，男，汉族，1975年8月14日生，住河南省潢川……