建设工程施工合同纠纷 （2019）宁0181民初748号

被告雷君与被告马跑泉村委会签订的合作协议，从内容上看，属于合作开发房地产合同。 合同双方当事人均不具备房地产开发经营资质，根据《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条第二款的规定，该协议无效。 原告按照约定已完成了部分工程，对于原告已完成的部分工程，被告应当承担付款责任。 对于原告已完工程量的确定，原告与被告雷君于2014年7月1日签订协议书，该协议书系双方真实意思表示，内容合法为有效合同。 在该合同中，双方确认原告工程量、损失共计1503300元，本院予以确认。 同时协议书中载明应得现金21万元于2014年11月25日付清。 故此，对原告主张被告雷君支付工程款，本院以查清欠款1293300元（1503300元-21万元）予以支持。 关于被告马跑泉村委会应否对原告诉请的工程款、保证金、损失等承担支付义务。 虽被告马跑泉村委会与被告雷君签订的合作开发协议无效，但从合同内容看，被告马跑泉村委会的合同义务包括但不限于办理土地使用权手续，还包括工程的规划设计、场地的三通一平、立项批复、监理、质检等。 在工程停工后，被告马跑泉村委会第三方对已完工程的工程量

黎占仁、薛维军与灵武市宁东镇马跑泉村村民委员会、雷君建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

宁夏回族自治区灵武市人民法院民事判决书（2019）宁0181民初748号原告：黎占仁，男，1958年10月6日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区灵武市。 原告：薛维军，男，1965年3月26日出生，汉族，农民，住宁夏回族自治区灵武市。 以上二原告委托诉讼代理人：黎丽，北京市德鸿（银川）律师事务所律师。 被告：灵武市宁东镇马跑泉村村民委员会，住所地：宁夏回族自治区灵武市宁东镇。 负责人：孙学东，该村……