买卖合同纠纷 （2018）黑27民终359号

原、被告双方签订的铝单板购销合同，不违反法律的强制性规定，合法、有效。因被告延期供货且提供的铝单板存在质量问题给原告造成损失，原告迟延给付被告货款，故原告称被告向其主张货款时要求抵销损失的主张，予以采信。且被告在沈阳市起诉原告要求给付货款的判决中，也认定本案的纠纷另案诉讼，故本案未超过诉讼时效。由于被告的原因延期供货，造成原告延长租赁脚手架多花费273,465.00元，该损失应由被告承担，对该诉请应予支持。因被告的产品存在质量问题，原告进行必要修复，而发生修复费用160,000.00元，应由被告承担，对该诉请予以支持。原告对被告提供的产品质量提出鉴定，经鉴定后，被告的产品存在质量问题，鉴定发生的费用53,600.00元，应由被告负担。虽然被告的产品存在质量问题，但该产品已归加格达奇区机场所有，原告并未因被告产品质量问题，赔偿加格达奇区机场的损失，因该损失并未发生，原告提出对被告提供的不合格铝单板进行减价鉴定，该鉴定无法进行鉴定，原告的该项诉请，无事实和法律依据。原告可待该项损失实际发生后，另行主张。故判决： 一、被告沈阳盛业金属装饰材料有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告哈尔滨市融亿装

关于上诉人哈尔滨市融亿装饰工程有限责任公司与上诉人沈阳盛业金属装饰材料有限公司买卖合同纠纷一案二审民事判决书 买卖合同纠纷

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黑27民终359号 上诉人（原审被告）：哈尔滨市融亿装饰工程有限责任公司,住所地哈尔滨市道外区。 法定代表人：张跃，职务董事长。 委托诉讼代理人：刘莉，黑龙江秋言律师事务所律师。 委托诉讼代理人：匡野，黑龙江擎雨律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：沈阳盛业金属装饰材料有限公司，住所地沈阳市于洪区。 法定代表人：吴大圣，职务董事长。……