建设工程施工合同纠纷 （2019）新4022民初180号
裁判要旨
根据以上原、被告出具的证据1.原告出示的工程竣工资料及工程质量评估报告20份均无被告公司盖章认可，未经原被告双方确认，本院不予确认。 被告提供的《竣工初验整改意见》1份，《监理（整改罚款）通知单》9份，《监理工程师通知单》2份、工程质量整改《承诺书》一份、出示工程质量问题协议书及附件统计表，原告对以上证据真实性均予以认可，根据原告自述2015年5月，原告已将涉案工程中需要整改的部分全部整改到位，但原告当庭并未按照承诺书约定提供验收报告，同时新司鉴所司鉴字[2017]第80号鉴定意见亦能够证明涉案工程存在质量问题。 2.针对鉴定意见及异议回函，原告未提供设计变更单等证据证明，在实际施工期间被告和监理单位要求变更施工。 故对原告辩称被告在原告施工过程中要求原告变更图纸施工的抗辩不予采信。 3.被告自认已对涉案工程进行了移交但并非实际使用，原告为证明被告已于2013年9月实际使用，提供了被告2013年12月起至2015年12月的用电量证明被告已于2013年9月实际使用了该涉案工程，被告未提供证据证明其并未实际使用涉案工程，故本院确认被告实际使用涉案工程的时间为2013年12月。 4.被告提供
摘要
新源县固强建筑安装工程有限责任公司与江苏金华隆种子科技有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院民事判决书（2019）新4022民初180号原告（反诉被告）：新源县固强建筑安装工程有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县卡普河路11号。 法定代表人：陈勇，该公司总经理。 委托诉讼代理人：姜延浩，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：张鹏飞，新疆宇通律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江苏金华隆种子科技有限公司，住所地江苏省南京市浦口区江……