承揽合同纠纷 （2015）石民四终字第00123号

原告石家庄市麒丰人防工程防护设备有限公司与被告河北百泓房地产开发有限公司签订的《石家庄市人防设备加工承揽合同》、《补充协议》是双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方应按约履行。原告已将合同及补充协议中的人防门安装完毕，并且石家庄市人民防空办公室的证明已经证实工程合格通过验收，并通过竣工备案手续。合同并未规定原告保证何时通过验收，因此被告辩称的原告安装的人防门经过三次验收才通过，耽误了两个多月的工期，应扣除原告工程款的主张，本院不予支持。通过验收后，被告并未依合同第七条规定，在一周内付清全款，应承担延期付款的违约责任。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十三条之规定，判决：被告河北百泓房地产开发有限公司在本判决生效后十日内支付原告石家庄市麒丰人防工程防护设备有限公司工程款39000元及利息（利息自2013年3月29日起至本判决确定给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。如被告未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费540元，减半收取270元，由被

原告石家庄市麒丰人防工程防护设备有限公司与被告河北百泓房地产开发有限公司签订的《石家庄市人防设备加工承揽合同》、《补充协议》是双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方应按约履行。原告已将合同及补充协议中的人防门安装完毕，并且石家庄市人民防空办公室的证明已经证实工程合格通过验收，并通过竣工备案手续。合同并未规定原告保证何时通过验收，因此被告辩称的原告安装的人防门经过三次验收才通过，耽误了两个多月的工期，应扣除原告工程款的主张，本院不予支持。通过验收后，被告并未依合同第七条规定，在一周内付清全款，应承担延期付款的违约责任。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）石民四终字第00123号上诉人（原审被告）：河北百泓房地产开发有限公司。住所地：石家庄市裕华区塔南路**号前程商务大厦*楼。法定代表人：孙民，该公司董事长。委托代理人：任红伟，该公司副总经理。委托代理人：胥少杰，河北三和时代律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：石家庄市麒丰人防工程防护设备有限公司。住所地：鹿泉市山尹村乡绿岛产业园。法定代表人……