建设工程施工合同纠纷 （2018）苏1183民初6798号
裁判要旨
被告华飞京口分公司承接东紫园项目后，将部分工程分包给无相应施工资质的原告，违反了法律、法规强制性规定，双方之间形成的建设工程分包合同无效。 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，原告作为实际施工人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 根据庭审查明情况，原、被告双方对总工程款10305485.87元及已付款6004310元无异议，本院予以确认。 对双方有争议的款项，本院逐项分析如下：1、脚手架使用费。 被告主张为1171566元（含租赁费444034元、点工等费用16842元及超期使用费710690元），原告认可租赁费444034元及点工等费用16842元，对超期费用不予认可。 本院认为，脚手架的拆除日期均由原告签字确认，该日期应认定为原告负担脚手架费用的截止日期，根据双方无异议的脚手架开工日期计算，77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、85#、92#、93#、95#楼的脚手架使用期间均超出合同约定的150日工期，逾期天数（该天数均已扣除春节免时的20天）分别为297天、317天、334天、118天、352天、369天、353天、248天、296天、29
摘要
陈后来与江苏华飞建设集团有限公司、江苏华飞建设集团有限公司京口分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省句容市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1183民初6798号原告：陈后来，男，1976年10月31日出生，汉族，住镇江市。 委托诉代理人：陈后红（系原告陈后来哥哥），男，1970年1月24日出生，汉族，住镇江市润州区李家山（一）区******。 委托诉讼代理人：赵飞，江苏汇典律师事务所律师。 被告：江苏华飞建设集团有限公司，住所地，住所地镇江市新区丁卯南纬二路iv>法定代表人：施海源……