服务合同纠纷 （2021）辽02民终5419号

根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，合同相对方有权解除合同。本案中，原告主张被告根本违约导致合同目的无法实现，故要求解除服务合同，该主张有事实和法律依据，应予支持。原因如下：第一，从交付结果方面看，双方签订合同约定被告为原告开发产品并提供服务，原告已按约定支付预付款，被告应按约定交付产品，合同约定项目工期40天，即至2019年5月22日应交付产品，但被告一直未交付。而后双方一直就相关事宜进行协商，被告联络人多次承诺交付期限，期间仅就部分功能进行了测试，但仍未就全部功能交付测试，在沟通后期仍在向原告确认是否继续开发产品，而未实际交付。第二，从交付标准看，根据双方合同约定，产品的验收通过标准为：功能、性能、需求、UI和产品参数等全面符合甲方要求，但本案中被告仅将产品部分功能交付测试，且在双方微信沟通中显示该部分功能也未全部得到原告认可。同时，合同还约定交付模块包含代还、收款、商城、网申信用卡、贷款口子、水电费、积分兑换、手机充值、淘票票、飞猪、交通罚款、饿了么等，但根据双方沟通来看，被告并未理顺全部模块功能。第三，从未交

根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，合同相对方有权解除合同。本案中，原告主张被告根本违约导致合同目的无法实现，故要求解除服务合同，该主张有事实和法律依据，应予支持。原因如下：第一，从交付结果方面看，双方签订合同约定被告为原告开发产品并提供服务，原告已按约定支付预付款，被告应按约定交付产品，合同约定项目工期40天，即至2019年5月22日应交付产品，但被告一直未交付。而后双方一直就相关事宜进行协商，被告联络人多次承诺交付期限，期间仅就部分功能进行了测试，但仍未就全部功能交付测试，在沟通后期仍在向原告确认是否继续开发产品，而未实

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽02民终5419号上诉人(原审被告)：山东帝云信息科技有限公司，统一社会信用代码91370105MA3BXL6LXM，住所地山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台子商务产业园1501室。法定代表人：李富强，该公司经理。被上诉人（原审原告）：姜艳君，女，1979年6月26日生，汉族，住大连市甘井子区。委托诉讼代理人：闫佳，辽宁纬轩律师事务所律……