建设工程施工合同纠纷 (2014)苏中民终字第04364号

案号
(2014)苏中民终字第04364号
法院
江苏省苏州市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2015
地域
江苏省苏州市
裁判日期
2015-04-02

裁判要旨

双方的工程结算价款应为2735408元,汇金公司已经支付2050000元,尚结欠685408元。汇金公司不服一审判决,上诉至本院,本院作出驳回上诉,维持原判的判决。(2011)吴江民初字第1780号民事判决书和(2012)苏中民终字第2132号民事判决书中确认“2011年1月10日,双方确认,汇金中央广场D栋水、电消防及弱电安装工程已于2009年6月完工,目前已全部通过竣工验收。”同时汇金公司在(2012)苏中民终字第2132号民事判决书中上诉称“被上诉人存在逾期竣工的情况,构成违约,而且因此造成了上诉人的重大损失,应当抵消未付工程款。”汇金公司分别于2008年1月28日、5月13日、5月30日、7月14日、8月25日、11月10日、2009年1月21日、2011年1月18日向洪业吴江分公司或苏州红日晖机电安装有限公司支付200000元、400000元、200000元、350000元、300000元、250000元、150000元、200000元,合计2050000元。2009年6月2日汇金中央广场D栋通过消防验收备案后,汇金公司还就上述工程进行变更、增加,要求洪业吴江分公司进行施工,

摘要

双方的工程结算价款应为2735408元,汇金公司已经支付2050000元,尚结欠685408元。汇金公司不服一审判决,上诉至本院,本院作出驳回上诉,维持原判的判决。(2011)吴江民初字第1780号民事判决书和(2012)苏中民终字第2132号民事判决书中确认“2011年1月10日,双方确认,汇金中央广场D栋水、电消防及弱电安装工程已于2009年6月完工,目前已全部通过竣工验收。”同时汇金公司在(2012)苏中民终字第2132号民事判决书中上诉称“被上诉人存在逾期竣工的情况,构成违约,而且因此造成了上诉人的重大损失,应当抵消未付工程款。”汇金公司分别于2008年1月28日、5月13日、5月30

正文(节选)

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)苏中民终字第04364号上诉人(原审被告、反诉原告)江苏洪业工业设备安装有限公司吴江分公司。委托代理人彭黎,江苏漫修(苏州)律师事务所律师。委托代理人谢仁海,江苏漫修(苏州)律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)苏州汇金置业有限公司。委托代理人李志远,江苏剑桥人律师事务所律师。原审被告江苏洪业工业设备安装有限公司。委托代理人彭黎,江苏漫……