劳务合同纠纷 （2021）豫03民终1190号

当事人对自己的主张，有责任提供证据，如果举证不能，应承担不利的法律后果。本案中，根据原、被告双方签订的《劳务施工合同》，原告为洛阳大学科技园二期B区消防施工单位，其将工程分包给被告；被告为提供劳务方，为原告承包的洛阳大学科技园二期B区消防工程的消火栓系统、自动喷淋系统进行设备安装及具体施工工作，收取劳务费。关于原告提供的垃圾清理费用清单，其未提供确实充分的证据证明所产生的垃圾均系被告施工遗留产生，施工合同也未对此明确约定或者经双方事后确认；关于原告主张的因施工延期被甲方罚款明细，因双方签订的施工合同未约定具体工期，原告作为施工的管理组织方，材料提供方，未提供充足证据证实工程延期系甲方原因还是乙方原因；关于原告提供的损坏其他单位项目被索赔费用明细，因施工合同未对具体施工范围进行明确具体的约定，也未提供确实充分证据证明被其他项目单位索赔系因被告施工造成；关于原告主张的后期维修费用清单，系第三方刘国国单方出具，且室外维修工程量清单中显示工作内容并不全是B区消防工程。在垃圾清理、收到罚款、被其他项目单位索赔以及后期维修期间，原告按工程进度向被告支付劳务费用，未举证证明在此期间将相关情况通知被告

当事人对自己的主张，有责任提供证据，如果举证不能，应承担不利的法律后果。本案中，根据原、被告双方签订的《劳务施工合同》，原告为洛阳大学科技园二期B区消防施工单位，其将工程分包给被告；被告为提供劳务方，为原告承包的洛阳大学科技园二期B区消防工程的消火栓系统、自动喷淋系统进行设备安装及具体施工工作，收取劳务费。关于原告提供的垃圾清理费用清单，其未提供确实充分的证据证明所产生的垃圾均系被告施工遗留产生，施工合同也未对此明确约定或者经双方事后确认；关于原告主张的因施工延期被甲方罚款明细，因双方签订的施工合同未约定具体工期，原告作为施工的管理组织方，材料提供方，未提供充足证据证实工程延期系甲方原因还是乙

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫03民终1190号上诉人（一审原告）：洛阳晟元建设发展有限公司，住所地河南省洛阳市西工区九都路******。法定代表人：解宝琦，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：于清坡，河南中冶律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：徐站国，男，1985年6月13日出生，汉族，住河南省洛阳市涧**。上诉人洛阳晟元建设发展有限公司（以下简称晟元公司）与被上……