承揽合同纠纷 （2017）粤01民终19162号

新闻日到来必然是整个展馆工程完工是毫无依据。五、对于加班费的问题，原审法院认为在存在其他施工队的情况下，无法证明是否因为展艺公司的原因导致加班，但柏斯公司与展艺公司签署的是一份绝对的全包的主体工程合同，而柏斯公司与其他案外人所签订的三份合同均属于从属性的工作合同，所以展艺公司的主体工程与案外人的辅助工作必然是同时进行的。原审法院即使不支持全额的加班费用，也应该考虑实际的情况酌情判决展艺公司承担部分加班费用。虽然双方没有对加班费承担作出约定，展艺公司无法在约定时间内完成工作，应当承担由违约而产生的损失。六、关于运输费的问题，双方的合同约定280万元是总包干价，是包括运输、装卸及撤馆的一系列全部的费用，展艺公司承担整个展览期间及之后的全部费用。现柏斯公司先行垫付部分费用，展艺公司是应当在工程完工后向柏斯公司返还，特别是4月8日到5月3日运输费是明确在合同施工期内及撤场期内，应由展艺公司承担。七、关于制作费25万元及喷漆费5万元，制作费和喷漆是属于美工工作，本来应当属展艺公司在合同约定承担的工程范围，但在展艺公司无法完成的情况下，柏斯公司才委托第三方办理，现在展艺公司已在另案获得了全额工程款

广州柏斯展览有限公司、北京展艺永业展览展示服务有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤01民终19162号上诉人（原审原告）：广州柏斯展览有限公司，住所地广州市天河区黄埔大道中路144号13F房。法定代表人：李雄，总经理。委托诉讼代理人：卢杰恩，广东环球经纬律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京展艺永业展览展示服务有限公司，住所地北京市朝阳区金盏乡东窑村259号。法定代表人：彭柱章，总经理。委托诉讼代理人：何志新，广东国腾……