买卖合同纠纷 （2018）黑01民终3352号
裁判要旨
哈尔滨博瑞公司与英联贸易公司于2013年1月29日签订的买卖合同系双方真实意思表示，依法成立且生效，双方应按照合同约定履行各自的义务。英联贸易公司未按约定的时间、数量向哈尔滨博瑞公司提供货物，构成违约，应承担继续履行合同及按合同约定的逾期供货价值的日万分之五给付哈尔滨博瑞公司逾期供货违约金的违约责任。关于英联贸易公司提出的已向案外人长春博瑞公司履行了供货义务的问题，因哈尔滨博瑞公司与长春博瑞公司系两个独立法人单位，英联贸易公司与长春博瑞公司签订的关于剩余货物由长春博瑞公司履行的业务函未加盖哈尔滨博瑞公司公章，哈尔滨博瑞公司对此不予认可，故该业务函对哈尔滨博瑞公司不发生法律效力，英联贸易公司该项抗辩理由不成立，法院不予支持。关于英联贸易公司提出的哈尔滨博瑞公司存在迟延付款，英联贸易公司有权拒绝供货的问题。按照合同的约定，英联贸易公司应于2013年7月31日前供货950吨，实际供货634.74吨。哈尔滨博瑞公司已经按照合同约定支付了634.74吨的货款1,188,936.37元，故哈尔滨博瑞公司不存在逾期付款的问题。据此判决：一、英联贸易公司于判决生效之日起三十日内给付长春博瑞公司甜菜颗粒
摘要
英联贸易（上海）有限公司、长春博瑞农牧集团股份有限公司（原长春博瑞饲料集团有限公司）买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑01民终3352号上诉人（原审被告）：英联贸易（上海）有限公司，住所地上海市延安西路**太平洋企业中心**。法定代表人：JENNIFERJEANNECOMER，董事长。委托诉讼代理人：高鹏飞，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。委托诉讼代理人：张铁薇，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。被上诉人：长春博瑞农牧集团股份有限公司（原长春博瑞饲料集团有限公司）……