合同纠纷 （2019）桂13民再14号

唐小军与来宾利达分公司签订的《广西壮族自治区外排钢管脚手架工程租赁合同》，因唐小军无施工资质，违反法律强制性规定，属无效合同。2012年11月工程全面停工后，2013年7月13日来宾利达分公司负责人谢敬明，委托人郭美沅确认唐小军的工程量450，000元应予以支付。唐小军请求支付的工程款及逾期付款利息，有事实和法律依据，一审法院予以支持。唐小军请求支付停工导致派人看管钢管的工人工资和钢管租用超期款，因2012年11月拖欠农民工工资后工程项目全面停工至今，唐小军明知自己不具备搭设脚手架资质且来宾利达分公司的工程项目全面停工，在2013年7月13日，双方已结算完工程款的情况下，没有拆除钢管脚手架或者采取其他措施避免损失的扩大，而是放任损失行为的持续发生，以至于损失不断扩大，对于该部分损失应由唐小军自行承担。而郭美沅的委托权限至工程款结算完（即在2013年7月13日止）其委托权限已完结。2014年6月10日、2014年8月8日郭美沅私自出具的工人工资及钢管租用超期的结算单超出其委托权限，且没有得到分公司负责人谢敬明的确认，是无效的。也就是说，郭美沅出具的结算单是其个人行为，而不是分公司行为，据

唐小军与来宾利达分公司签订的《广西壮族自治区外排钢管脚手架工程租赁合同》，因唐小军无施工资质，违反法律强制性规定，属无效合同。2012年11月工程全面停工后，2013年7月13日来宾利达分公司负责人谢敬明，委托人郭美沅确认唐小军的工程量450，000元应予以支付。唐小军请求支付的工程款及逾期付款利息，有事实和法律依据，一审法院予以支持。唐小军请求支付停工导致派人看管钢管的工人工资和钢管租用超期款，因2012年11月拖欠农民工工资后工程项目全面停工至今，唐小军明知自己不具备搭设脚手架资质且来宾利达分公司的工程项目全面停工，在2013年7月13日，双方已结算完工程款的情况下，没有拆除钢管脚手架或者

广西壮族自治区来宾市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂13民再14号 上诉人(一审原告、再审原告)：唐小军，男，1968年11月16日出生，汉族，住湖南省东安县。 委托诉讼代理人：李小东，广西辰亿律师事务所律师。 被上诉人(一审被告、再审被告)：广西五鸿建设集团有限公司鸿贰拾贰分公司（原广西五鸿建设集团有限公司来宾利达分公司，下称来宾利达分公司）。住所地：广西河池市宜州区庆远镇月山路……