劳务合同纠纷 （2014）郑民一终字第1390号

湖南六建中原公司与建通公司签订的土建工程劳务承包合同、建通公司与李义签订的内部劳务承包协议均系当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定，为有效合同，各方当事人均应按照合同约定履行相关义务。原告与湖南六建之间虽然不存在直接的合同关系，但为了配合湖南六建向济源市五星置业有限公司索要工程进度款，根据湖南六建的要求停工十三天，对此湖南六建要求李义出具《附人工费损失情况统计表》，并在统计表上加盖项目部的印章予以确认，故原告停工产生的损失应当由湖南六建予以补偿。关于停工损失数额，原告李义与湖南六建均认可《附人工费损失情况统计表》是为了向开发商济源市五星置业有限公司索要工程进度款而出具，不能证明原告及其工人真实的误工损失，也不是湖南六建对李义作出的付款承诺，故原告要求按照该统计表来计算损失，该院不予支持。该院认为，因湖南六建的原因造成原告及其工人停工十三天，其停工损失可参照河南省建筑工程标准定额站发布的2011年7-9月人工费指导价格、实物工程量人工成本信息价进行计算。因原告李义承包的是砌体粉刷分项工程，涉及到多个工种，故该院采用建筑安装工程的综合单价进行计算。该定额标准的综合人工单价为每

湖南六建中原公司与建通公司签订的土建工程劳务承包合同、建通公司与李义签订的内部劳务承包协议均系当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定，为有效合同，各方当事人均应按照合同约定履行相关义务。原告与湖南六建之间虽然不存在直接的合同关系，但为了配合湖南六建向济源市五星置业有限公司索要工程进度款，根据湖南六建的要求停工十三天，对此湖南六建要求李义出具《附人工费损失情况统计表》，并在统计表上加盖项目部的印章予以确认，故原告停工产生的损失应当由湖南六建予以补偿。关于停工损失数额，原告李义与湖南六建均认可《附人工费损失情况统计表》是为了向开发商济源市五星置业有限公司索要工程进度款而出具，不能证明原

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民一终字第1390号上诉人（原审原告）李义，男，1966年3月25日出生，汉族。上诉人（原审被告）湖南省第六工程有限公司中原分公司。法定代表人胡云辉，董事长。委托代理人李浩，该公司员工。委托代理人张建伟，北京市京锐律师事务所律师。被上诉人（原审被告）河南建通建筑工程有限公司。法定代表人陈维献，总经理。委托代理人杨友信，河南天昭律师事务所律师。……