建设工程施工合同纠纷 （2016）闽08民终703号

本案争议焦点为，一、上诉人厦门中联建设工程有限公司是否应当向被上诉人林革峰支付工程款？二、被上诉人林革峰是否存在逾期完工的违约行为？一、上诉人厦门中联建设工程有限公司是否应当向被上诉人林革峰支付工程款？被上诉人林革峰委托林勇敏与厦门中联建设工程有限公司签订的《曹溪美苑小区工程A地块南区和B地块标段基础土石方开挖工程承包合同》及被上诉人林革峰与厦门中联建设工程有限公司签订的《曹溪美苑小区工程A地块南区基础土石方开挖单价补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，双方当事人均应严格遵守。原审庭审过程中，厦门中联建设有限公司自认“李开友是曹溪美苑小区工程A地块南区和B地块标段项目部员工”。2015年5月8日《工程款（工资款）结付清单》在第一联财物联中，注明“工程款3188670元，扣已付进度款2551600元，现付清尾款637070元。李开友在落款处签字并注明同意2015.7.20日付清，从6月起每月付33%”。李开友作为上诉人厦门中联建设有限公司员工，其在《工程款（工资款）结付清单》中注明付款金额和时间对上诉人厦门中联建设有限公司具有约束力，厦门中联公司应当向被上诉人林革峰给付约定

本案争议焦点为，一、上诉人厦门中联建设工程有限公司是否应当向被上诉人林革峰支付工程款？二、被上诉人林革峰是否存在逾期完工的违约行为？一、上诉人厦门中联建设工程有限公司是否应当向被上诉人林革峰支付工程款？被上诉人林革峰委托林勇敏与厦门中联建设工程有限公司签订的《曹溪美苑小区工程A地块南区和B地块标段基础土石方开挖工程承包合同》及被上诉人林革峰与厦门中联建设工程有限公司签订的《曹溪美苑小区工程A地块南区基础土石方开挖单价补充协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，双方当事人均应严格遵守。原审庭审过程中，厦门中联建设有限公司自认“李开友是曹溪美苑小区工程A地块南区和B地块标段项目部员工”。2

福建省龙岩市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽08民终703号上诉人（原审被告、反诉原告）厦门中联建设工程有限公司，住所地厦门市思明区。法定代表人林瑞龙，董事长。委托代理人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。委托代理人董锦辉，北京大成（厦门）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）林革峰，男，汉族，住龙岩市新罗区。原审被告李开友，男，汉族，住龙岩市新罗区。委托代理人李志杰，系李开友次子……