建设工程施工合同纠纷 （2016）浙07民终1623号

未完成工程部分很少，喜瑞公司虽然属破产重整阶段，未完成工程部分的费用，显然属于共益债务，只要宁波建工愿意继续施工，支付该部分费用在法律上没有障碍。如果宁波建工不愿意继续施工，双方可解除合同，但宁波建工仍应就已完工的部分配合进行验收并提供相应的技术资料档案和施工管理资料等。关于竣工验收，本来就有一个过程，对验收过程中发现的问题应当不断整改和完善，这都有赖于施工方的配合。喜瑞公司拖欠工程款事实，也确实对宁波建工带来了很大的困难，但宁波建工不能以此为由不配合验收，不提供相关资料，何况宁波建工已经就拖欠工程款单独提起诉讼主张权利。关于喜瑞公司要求宁波建工支付工程延期违约金，由于双方在和解协议第一条第二款中已经约定如喜瑞公司逾期支付的，宁波建工有权相应延长施工时间，并不视为违约。故在喜瑞公司逾期支付的情况下，宁波建工有权相应延长施工时间，而且喜瑞公司现在也承认工程已基本完工，故喜瑞公司关于工程延期违约金的诉讼请求，原审法院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百二十条的规定，判决：一、宁波建工于判决生效后十日内向喜瑞公司交付兰溪世贸15

未完成工程部分很少，喜瑞公司虽然属破产重整阶段，未完成工程部分的费用，显然属于共益债务，只要宁波建工愿意继续施工，支付该部分费用在法律上没有障碍。如果宁波建工不愿意继续施工，双方可解除合同，但宁波建工仍应就已完工的部分配合进行验收并提供相应的技术资料档案和施工管理资料等。关于竣工验收，本来就有一个过程，对验收过程中发现的问题应当不断整改和完善，这都有赖于施工方的配合。喜瑞公司拖欠工程款事实，也确实对宁波建工带来了很大的困难，但宁波建工不能以此为由不配合验收，不提供相关资料，何况宁波建工已经就拖欠工程款单独提起诉讼主张权利。关于喜瑞公司要求宁波建工支付工程延期违约金，由于双方在和解协议第一条第二

浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙07民终1623号上诉人(原审被告）：宁波建工股份有限公司，住所地：浙江省宁波市江东区兴宁路46号。法定代表人：徐文卫，董事长。委托代理人：宋强，浙江导司律师事务所律师。委托代理人：俞承扬，浙江导司律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：兰溪市喜瑞地产发展有限公司，住所地：浙江省兰溪市兰江街道丹溪大倒151号。法定代表人：马文生，董事长。诉讼代……