建设工程分包合同纠纷 （2016）豫02民终1802号

祁建中作为自然人，无劳务工程分包施工的资质，但祁建中对双方所签订的建设工程施工劳务分包合同所涉及的工程进行了相应的施工，且关于工程款，新蒲公司应按照约定给付祁建中劳务费，祁建中所提供的新蒲公司2015年5月29日出具收据显示新蒲公司认可所欠祁建中的劳务费为711927元，新蒲公司虽然提供了祁建中签名的收到条，但祁建中予以否认，新蒲公司亦未提供证据证明其实际给付了上述款项，可认定新蒲公司对欠付祁建中的工程款数额的认可，故祁建中要求新蒲公司给付劳务费711927元的诉求，具有事实根据及法律依据，应予支持，因新蒲公司向祁建中承诺过逾期给付工程款同意给付祁建中利息，故祁建中要求新蒲公司给付未支付工程款利息的诉求予以支持，利息应从2015年5月29日开始计算，但双方约定的利息过高，应按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。祁建中认为因新蒲公司迟延支付劳务费导致其停工损失共计19万元，对此新蒲公司不予认可，祁建中所提供的证据在形式上不符合法律规定，且不足以证明其实际损失，故对祁建中的该项诉求不予支持。祁建中未提供证据予以证明的诉求，不予支持。新蒲公司反诉认为祁建中多领取了劳务费98317.4元

祁建中作为自然人，无劳务工程分包施工的资质，但祁建中对双方所签订的建设工程施工劳务分包合同所涉及的工程进行了相应的施工，且关于工程款，新蒲公司应按照约定给付祁建中劳务费，祁建中所提供的新蒲公司2015年5月29日出具收据显示新蒲公司认可所欠祁建中的劳务费为711927元，新蒲公司虽然提供了祁建中签名的收到条，但祁建中予以否认，新蒲公司亦未提供证据证明其实际给付了上述款项，可认定新蒲公司对欠付祁建中的工程款数额的认可，故祁建中要求新蒲公司给付劳务费711927元的诉求，具有事实根据及法律依据，应予支持，因新蒲公司向祁建中承诺过逾期给付工程款同意给付祁建中利息，故祁建中要求新蒲公司给付未支付工程款

河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫02民终1802号上诉人（一审被告、反诉原告））新蒲建设集团有限公司。住所地：郑州市电厂路*号。统一社会信用代码：9141000070662099XC。法定代表人王建峰，董事长。委托代理人王思民，该公司法律顾问，代理权限为特别授权。被上诉人（一审原告、反诉被告）祁建中，男，汉族，1972年12月13日生，住开封市金明区。委托代理人张克俊，河南……