建设工程分包合同纠纷 （2021）兵10民终160号

新城安装公司、兵建一公司与蜀森制品公司双方之间就北屯广电制播中心建设工程签订建设工程施工钢构专业签订分包合同，不违反法律规定，合法有效，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方均应诚信履约。现双方对合同关系成立且涉案工程未完工、已完工的工程量、原告已付款126万余元、无争议的工程量价款约110万元的事实均无异议，亦均同意解除分包合同，故对于本诉原告主张解除合同的主张一审法院予以支持。对于已完工的工程量价款和违约责任双方各执意见，新城安装公司、兵建一公司主张应根据合同约定的固定单价进行确定，蜀森制品公司应承担因拖延工期导致合同未能全部履行的违约责任。蜀森制品公司辩称因新城安装公司、兵建一公司延迟付款且钢价上涨，造成合同履约困难。故关于工程量价款的认定即工程造价和违约责任承担系本案争议焦点。一、关于工程造价问题。工程造价问题，虽双方对已完工的工程量在汇总表上进行确定，但因该部分工程量价款意见不一，故根据新城安装公司、兵建一公司的申请，依法进行鉴定，鉴定意见为，已完工的工程量总造价为137.53464万元，其中无争议部分造价为109.850151万元，对于双方无争议部分造价本院予以确认。

新城安装公司、兵建一公司与蜀森制品公司双方之间就北屯广电制播中心建设工程签订建设工程施工钢构专业签订分包合同，不违反法律规定，合法有效，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方均应诚信履约。现双方对合同关系成立且涉案工程未完工、已完工的工程量、原告已付款126万余元、无争议的工程量价款约110万元的事实均无异议，亦均同意解除分包合同，故对于本诉原告主张解除合同的主张一审法院予以支持。对于已完工的工程量价款和违约责任双方各执意见，新城安装公司、兵建一公司主张应根据合同约定的固定单价进行确定，蜀森制品公司应承担因拖延工期导致合同未能全部履行的违约责任。蜀森制品公司辩称因新城安装公司、兵建一公司

新疆生产建设兵团第十师中级人民法院民 事 判 决 书（2021）兵10民终160号上诉人（一审原告、反诉被告）：北屯新城建筑安装有限责任公司，统一社会信用代码916590057422161184，住所地新疆北屯市博望东街857号楼8层。法定代表人：于伟国，总经理。上诉人（一审原告、反诉被告）：新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，统一社会代码91650100731821822J……