建设工程施工合同纠纷 （2020）渝03民终1939号

宋奎不具有承包建设工程资质，顺源公司与宋奎签订的《建设工程承包合同》实为转包合同，双方在合同中约定，顺源公司将其从业主方中昊公司承包的案涉工程转包给宋奎施工，违反了法律强制性规定，该合同属无效合同。虽然转包合同无效，但宋奎已按约定完成施工任务，工程经竣工验收后已交付中昊公司使用，顺源公司应当按照约定支付宋奎工程款。宋奎与顺源公司约定合同价款采用综合风险包干单价计价方式，综合包干单价为4000元/米（含税），宋奎实际施工长度为1546.25米，那么顺源公司应当支付宋奎的工程总价款为1546.25米×4000元/米＝618.5万元，减去已付款520万元，还应支付宋奎98.5万元。关于付款条件是否成就及逾期付款利息的问题。虽然顺源公司与宋奎在承包合同中约定工程款支付方式按照顺源公司与发包方签订的合同有关条款执行，但宋奎不是中昊公司与顺源公司签订的《施工合同》缔约方，该合同对宋奎不具有法律约束力。宋奎在本案中的主要合同义务为完成施工任务，宋奎已按合同约定完成施工任务，案涉工程已交付业主方使用，宋奎主张的工程款支付条件已经成就。至于宋奎主张的逾期付款利息，因顺源公司与宋奎约定的付款时间、付款方式

宋奎不具有承包建设工程资质，顺源公司与宋奎签订的《建设工程承包合同》实为转包合同，双方在合同中约定，顺源公司将其从业主方中昊公司承包的案涉工程转包给宋奎施工，违反了法律强制性规定，该合同属无效合同。虽然转包合同无效，但宋奎已按约定完成施工任务，工程经竣工验收后已交付中昊公司使用，顺源公司应当按照约定支付宋奎工程款。宋奎与顺源公司约定合同价款采用综合风险包干单价计价方式，综合包干单价为4000元/米（含税），宋奎实际施工长度为1546.25米，那么顺源公司应当支付宋奎的工程总价款为1546.25米×4000元/米＝618.5万元，减去已付款520万元，还应支付宋奎98.5万元。关于付款条件是否成

重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2020）渝03民终1939号上诉人（原审被告）：重庆市顺源市政工程有限公司，住所地：重庆市渝**龙溪街道松桥路**，统一社会信用代码915001126220483671。法定代表人：李四祥，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵黎明，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：施志康，重庆百君律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宋奎，男，1984年10月25月出……