建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂03民终2455号
裁判要旨
盐城二建湖北分公司与鑫都公司签订的《建设工程施工合同》、《协议书》承建鑫都公司钢结构车间、办公楼及附加工程，系双方真实意思表示，合法有效。盐城二建湖北分公司完成相应的建设工程施工后，鑫都公司应按约定及时支付工程价款。盐城二建所建设的工程经鉴定，其中钢结构车间及办公楼存在部分质量问题，鑫都公司反诉要求盐城二建承担维修责任赔偿相应的维修费用应予支持。一、关于鑫都公司应支付盐城二建湖北分公司工程款金额及应支付时间的认定以及鑫都公司未及时支付工程款应承担违约金的认定：1、对鑫都公司应支付盐城二建湖北分公司总工程款的认定。根据双方合同约定及鉴定结论，鑫都公司共计应支付盐城二建钢结构车间、办公楼及附加工程的工程价款分别应为1806800元、938500元、496798.80元，共计3242098.80元。现鑫都公司已支付2263000元，尚应支付盐城二建湖北分公司979098.80元，再抵扣盐城二建湖北分公司因地坪施工质量问题协商赔偿鑫都公司的98000元，鑫都公司还应支付盐城二建湖北分公司工程款881098.80元。鑫都公司认为盐城二建延期完工应承担违约责任，可以提起反诉。但其主张直接从工程款中
摘要
十堰鑫都工贸有限公司、江苏盐城二建集团有限公司湖北分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省十堰市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂03民终2455号上诉人（原审被告、反诉原告）：十堰鑫都工贸有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区普林路**号。法定代表人：马晓辉，该公司经理。委托诉讼代理人：余飞，湖北朗润律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏盐城二建集团有限公司湖北分公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区东岳路68号南山小区。法定代表人：毛广爱，该分公司经理。委托诉……