建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂01民终3445号

本案争议的焦点是：1、涉案总工程价款多少，格林公司实际付款多少，还应付工程款多少，应何时付款；2、恒信铭扬公司认为格林公司存在逾期竣工、逾期整改的违约行为抗辩理由是否成立；3、格林公司是否应支付恒信铭扬公司违约金。恒信铭扬公司与格林公司、怡方公司签订的《钢结构工程承包合同》、《甲乙丙三方合同补充条款》、《钢架结构工程增补合同》、《协议书》、《附加协议》以及《补充协议》等，系当事人平等协商一致所达成的合意，未违反法律强制性规定，合法有效，应受法律保护。各方当事人应全面履行合同约定的义务。关于焦点1，根据鉴定意见，可以确定的恒信铭扬公司承建的格林公司钢结构工程总价款为5420000元（含增补合同工程款），不可确定的部分价款是否应相应从总价款上扣减或增加，由法院裁定。关于增补合同内车间与室内库房间3.5m高隔断墙体和三个伸缩门未做事宜的价款，《钢架结构工程增补合同》明确约定增加工程内容为原承建车间接合部增加钢结构仓库一间（面积2160㎡），其中包含车间与室内库房间采用3.5m高隔断墙体和三个伸缩门，而恒信铭扬公司实际施工中并未建造车间与室内库房间3.5m高隔断墙体和三个伸缩门，该工程款158

湖北恒信铭扬置业集团有限公司、武汉格林电缆集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂01民终3445号上诉人（原审原告）：湖北恒信铭扬置业集团有限公司，住所地武汉市盘龙城经济开发区刘店村后湖北路特1号。法定代表人：鲁志成，系该公司总经理。委托诉讼代理人：陈卫红，湖北诚明律师事务所律师。委托诉讼代理人：喻萍，湖北诚明律师事务所律师。上诉人（原审被告）：武汉格林电缆集团有限公司，住所地武汉市汉南区乌金工业园。法定代表人：唐雄斌，……