建设工程施工合同纠纷 （2019）豫14民终5404号

原告王功展与被告刘万战签订的合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，该合同合法成立且有效，双方应按合同的约定履行各自义务。合同明确约定了由于被告刘万战一方原因造成原告王功展一方施工机械、工人误工或停工，被告方应负责机械和人工相应的实际损失并相应顺延工期。合同履行过程中因被告刘万战原因致使工程停工一段时间，被告应当按照合同约定赔偿原告因工程延误造成的机械、人工费用等方面的损失。本案原告诉请被告赔偿的该部分损失为：2014年2月15日至2014年9月30日的塔吊租赁费48000元、塔吊司机工资42400元、铲车司机工资28800元。因涉案工程预期竣工日期为2014年1月15日，实际竣工日期为2015年2月份，延误工期超过12个月，原告要求按8个月计算塔机租赁费计算，比较合理，该院依法予以支持。关于原告主张的2014年2月15日至2014年9月30日期间的塔机司机工资和铲车司机工资，因其没有提交证据证明该部分工资与（2018）豫1426民初4988号民事判决中所确认的工人工资有所区别，对原告该部分诉请，该院不予支持。综上，该院确认本案原告的损失为：2014年2月15日至201

原告王功展与被告刘万战签订的合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，该合同合法成立且有效，双方应按合同的约定履行各自义务。合同明确约定了由于被告刘万战一方原因造成原告王功展一方施工机械、工人误工或停工，被告方应负责机械和人工相应的实际损失并相应顺延工期。合同履行过程中因被告刘万战原因致使工程停工一段时间，被告应当按照合同约定赔偿原告因工程延误造成的机械、人工费用等方面的损失。本案原告诉请被告赔偿的该部分损失为：2014年2月15日至2014年9月30日的塔吊租赁费48000元、塔吊司机工资42400元、铲车司机工资28800元。因涉案工程预期竣工日期为2014年1月15日，实际

河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫14民终5404号上诉人（原审原告）：王功展，男，1960年4月23日出生，汉族，住河南省夏邑县。委托诉讼代理人：王英峰，河南公朴律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：刘万战，男，1967年4月5日出生，汉族，住河南省夏邑县。委托诉讼代理人：李传明，商丘市夏邑县立信法律服务所法律工作者。原审被告：刘举，男，1988年6月16日出生，汉族，住河……