建设工程施工合同纠纷 （2012）承民初字第00061号

原、被告双方提交的证据均为书证，且与本案有一定的关联性，本院予以采信，但原告提交的证据不能支持其诉讼请求。本院经审理查明，2010年4月1日，内蒙古兴天建筑有限公司与承德玉宇房地产开发有限公司签订了平泉玉宇明珠广场建筑工程施工合同。2010年7月24日原告内蒙古兴天建筑有限公司与高柱签订了《内蒙古兴天建筑有限公司建筑工程项目承包合同书》同约定“该工程项目经理部由乙方（高柱）全面负责，甲方协助组织项目经理部的其他成员，乙方在承包期内必须聘任有相应资质的管理人员，接受甲方的全面监督指导，其报酬及各种费用均由乙方负责。”另约定“甲乙双方独立核算、独立财务账目，承德玉宇房地产开发有限公司向内蒙古兴天建筑有限公司平泉项目部拨付工程款时，必须将工程款汇到甲方专用账户上；甲方扣除管理费后拨付给乙方。凡涉及本工程的债权、债务以及相应的法律经济纠纷均由高柱独立直接承担经济责任和法律责任”。2010年底至2011年2月由于高柱拖欠农民工工资，工期滞后，双方引发纠纷。2011年2月20日平泉县建设局发出《关于加强结转工程复工检查的通知》通知要求建设单位、施工企业必须向平泉县建设局足额缴纳农民工工资保证金，并

原、被告双方提交的证据均为书证，且与本案有一定的关联性，本院予以采信，但原告提交的证据不能支持其诉讼请求。本院经审理查明，2010年4月1日，内蒙古兴天建筑有限公司与承德玉宇房地产开发有限公司签订了平泉玉宇明珠广场建筑工程施工合同。2010年7月24日原告内蒙古兴天建筑有限公司与高柱签订了《内蒙古兴天建筑有限公司建筑工程项目承包合同书》同约定“该工程项目经理部由乙方（高柱）全面负责，甲方协助组织项目经理部的其他成员，乙方在承包期内必须聘任有相应资质的管理人员，接受甲方的全面监督指导，其报酬及各种费用均由乙方负责。”另约定“甲乙双方独立核算、独立财务账目，承德玉宇房地产开发有限公司向内蒙古兴天建

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）承民初字第00061号原告内蒙古兴天建筑有限公司。法定代表人贾振荣，董事长。委托代理人张铁柱，河北山庄律师事务所律师。委托代理人贾永新,公司副经理。被告承德玉宇房地产开发有限公司。法定代表人孙效儒，董事长。委托代理人张利民，河北张利民律师事务所律师。委托代理人霍剑军，该公司副总经理。原告内蒙古兴天建筑有限公司诉被告承德玉宇房地产开发有限公司建筑……