承揽合同纠纷 （2016）豫03民终228号

原、被告签订的《圣雪昂时尚广场门头广告牌制作安装合同》意思表达真实，不违反法律规定，合法有效。工程款支付方面，洛阳圣雪昂公司仅2011年11月24日付款20000元符合约定，其余款项付款均滞后，且总计支付洛阳万顺公司工程款291000元，尚欠工程款249000元。合同履行过程中，2012年1月14日（此时已经超过合同原来约定的工期），王治国代表洛阳万顺公司给洛阳圣雪昂公司出具《施工组织计划说明和施工进度保证书》一份，明确元月21日施工完毕，待甲方验收合格合同款结清，并同时承诺：如若到2012年元月21日完不成施工计划内容，我方愿不要尾款。洛阳圣雪昂公司接受该份保证书，应属于双方对原合同中工程款支付、工期及违约责任等事项的变更。根据该变更的协议内容，洛阳万顺公司逾期完工的后果是不要尾款，即原合同中约定的135000元工程款。2012年2月25日，洛阳圣雪昂公司因开业而使用了洛阳万顺公司制作的门头广告牌。应视为检验合格，工程款应予支付。根据2012年3月4日洛阳万顺公司给洛阳圣雪昂公司出具《进度保证书》可以证明洛阳万顺公司的施工工期超过了双方2012年1月14日的约定，洛阳万顺公司应承担违

原、被告签订的《圣雪昂时尚广场门头广告牌制作安装合同》意思表达真实，不违反法律规定，合法有效。工程款支付方面，洛阳圣雪昂公司仅2011年11月24日付款20000元符合约定，其余款项付款均滞后，且总计支付洛阳万顺公司工程款291000元，尚欠工程款249000元。合同履行过程中，2012年1月14日（此时已经超过合同原来约定的工期），王治国代表洛阳万顺公司给洛阳圣雪昂公司出具《施工组织计划说明和施工进度保证书》一份，明确元月21日施工完毕，待甲方验收合格合同款结清，并同时承诺：如若到2012年元月21日完不成施工计划内容，我方愿不要尾款。洛阳圣雪昂公司接受该份保证书，应属于双方对原合同中工程款

河南省洛阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2016)豫03民终228号 上诉人（原审被告、反诉原告）：洛阳圣雪昂商贸有限公司，住所地：洛阳市涧西区工人文化宫院内西侧。组织机构代码证：73248053-X。 法定代表人：冯鸿，公司总经理。 委托代理人：平金辉，河南洛神律师事务所律师。特别授权。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：洛阳万顺钢构广告有限公司，住所地：洛阳市洛龙区李楼乡楼村。组织机构代……