建设工程分包合同纠纷 （2019）黔03民终2213号

芙蓉江镇基础设施改造工程项目包含但不限于沥青路面施工，原告作为有资质实施道路路面施工的主体，其与吕想签订的《沥青路面施工合同》是双方真实意思的表示，合法有效。硕钇公司施工完毕，该路段公路已经投入正常使用，未发现质量问题，吕想应对工程进行验收确定工程量，并给付工程款。自2018年9月3日开庭至今，吕想一直不予验收，按合同第六条“工程路面铺筑完甲乙双方在10个工作日完善验收签证，若甲方未及时安排人员收方签证，乙方单方进行验方，其数据（量）视为甲方认可确认”的约定，确认验收方量为18931.33m2，按40元/m2计算吕想应付工程价款金额为757253.20元，已付270000元，尚欠487253.20元。案外人胡宏承包吕想工程的时间与硕钇公司完成路面沥青施工的时间不相吻合，且在硕钇公司与吕想签订《沥青路面施工合同》时还不具备沥青混凝土路面铺筑施工条件，约定工期亦可完成胡宏承包的工程，故对胡宏承包部分工程系涉案《沥青路面施工合同》中的一部分的主张不予采纳，硕钇公司主张吕想将工程另行发包他人的事实不成立，其主张由吕想支付违约金的诉讼请求，不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第

芙蓉江镇基础设施改造工程项目包含但不限于沥青路面施工，原告作为有资质实施道路路面施工的主体，其与吕想签订的《沥青路面施工合同》是双方真实意思的表示，合法有效。硕钇公司施工完毕，该路段公路已经投入正常使用，未发现质量问题，吕想应对工程进行验收确定工程量，并给付工程款。自2018年9月3日开庭至今，吕想一直不予验收，按合同第六条“工程路面铺筑完甲乙双方在10个工作日完善验收签证，若甲方未及时安排人员收方签证，乙方单方进行验方，其数据（量）视为甲方认可确认”的约定，确认验收方量为18931.33m2，按40元/m2计算吕想应付工程价款金额为757253.20元，已付270000元，尚欠487253.

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔03民终2213号上诉人（原审被告）：吕想，男，1977年11月15日出生，汉族，住贵州省正安县。委托诉讼代理人：刘安丽，贵州山一（正安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗信念，贵州山一（正安）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：正安县硕钇交通工程服务有限公司。住所地：贵州省正安县瑞溪镇燕子坝村。法定代表人：王禄军，总经理。委托诉讼代理人：……