劳务合同纠纷 （2017）兵12民终1号

原告与被告郑州一建哈密分公司签订的劳务合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，予以确认。依照法律规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人一方可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同的性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告在合同签订后已按约定向被告郑州一建哈密分公司交付工程押金及组织劳务人员准备进行施工，但被告郑州一建哈密分公司未将约定的劳务交付原告施工，已构成根本违约，致使原告无法实现合同目的。原告要求解除与被告郑州一建哈密分公司签订的劳务合同的请求，符合法律规定，予以支持。因被告郑州一建哈密分公司未将约定的劳务交付告施工，其向原告收取的工程押金5万元应予返还。原告为履行合同已雇佣14名劳务人员达19天，支付了相应的费用，产生了相应的损失。按双方约定若出现停工待料超过两天，被告郑州市一建哈密分公司负责对原告每位工人每天生活补贴200元，按此约定被告郑州一建哈密分公司应向原告的工人补贴53200元。对原告要求被告赔偿损失4万元的请求，符合双方约定及法律规定，予以支持

原告与被告郑州一建哈密分公司签订的劳务合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，予以确认。依照法律规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人一方可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同的性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告在合同签订后已按约定向被告郑州一建哈密分公司交付工程押金及组织劳务人员准备进行施工，但被告郑州一建哈密分公司未将约定的劳务交付原告施工，已构成根本违约，致使原告无法实现合同目的。原告要求解除与被告郑州一建哈密分公司签订的劳务合同的请求，符合法律规定，予以支

新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）兵12民终1号上诉人（原审被告）:郑州市第建筑工程集团有限公司，住所地郑州市管城区紫荆山路，统一社会信用代码91410100170051898Y。法定代表人：段利民，经理。委托诉讼代理人：李传信，河南律泰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:丁成敏，男，1954年4月7日出生，住新疆乌鲁木齐市。被上诉人（原审原告）:孙金生，男，19……