装饰装修合同纠纷 （2019）鲁0684民初1508号
裁判要旨
被告为原告装修房屋，双方之间成立装饰装修合同关系，双方均应依约定履行合同义务，被告未按期施工，虽经双方协商重新确定施工进度，但被告仍然延误工期，从其自述的2018年5月才准备木工进场的时间来看，明显晚于约定的进度工期（木工3月20日至4月5日），因被告迟延施工的行为，原定2017年9月6日至2018年3月18日的施工工期，到2019年5月仍未完工，导致原告合同目的无法实现，原告要求解除合同，符合法律规定，亦符合双方2019年2月26日协议约定的情形“如乙方施工未达要求，甲方有权要求停止施工，终止装修合同并执行借条，并以预算书内容和折扣为主要依据计算已施工部分，自借条金额中扣减”。 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 考虑本案合同的具体履行情况，解除后的返还问题，可以按双方2019年2月26日协议执行，即以预算书中的价格和折扣为主要依据自借条金额80000元中扣减已施工的腻子粉刷款。 因在腻子粉刷工序中，被告未完成打磨，打磨的费用被告主张2元每平方米，
摘要
张艳与烟台居众装饰有限公司、杜学辉装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省蓬莱市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0684民初1508号原告：张艳，女，1977年6月11日出生，汉族，住山东省蓬莱市黄海花园东区。 被告：烟台居众装饰有限公司，住所地山东省烟台市芝罘区海港路29号1805号。 法定代表人：杜学辉，任总经理。 被告：杜学辉，男，1980年5月26日出生，汉族，住山东省烟台市芝罘区。 原告张艳与被告烟台居众装饰有限公司（以下简称居众公司）、杜学辉装……