装饰装修合同纠纷 （2019）苏0324民初3000号
裁判要旨
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 本案原、被告经协商一致，约定由被告为原告的房屋进行室内装修，双方签订了书面装修合同，并已部分履行，承揽合同关系依法成立并生效，当事人均应按照约定全面履行自己的义务。 《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，可以解除合同。 第二百六十八条规定，定作人享有随时解除承揽合同的权利，但造成承揽人损失的，应当予以赔偿。 本案装修工程已经严重超过约定工期，且经原告催告后，被告至今仍未施工完毕，已经严重违约，原告主张解除合同，有事实和法律依据，本院依法予以支持。 根据原告提供的照片及装饰工程预算表，目前涉案装修工程尚有电视背景墙、木地板、全屋木塑踢脚线未有施工。 按照装饰工程预算表中的报价计算，上述工程价款为8130元（电视背景墙1500元+木地板5880元+全屋木塑踢脚线750元），因双方协议的最终价款存在折扣情形，故该部分未施工项目价款也应相应进行折扣。 按照折扣比例计算该部分未施工项目价款应为5849元[8130元×（70000元/97292.12元
摘要
胡正富与徐州我在家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省睢宁县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0324民初3000号 原告：胡正富，男，1984年11月1日生，汉族，住睢宁县。 委托诉讼代理人：余宗辉，江苏千秋业律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋静，江苏千秋业律师事务所律师。 被告：徐州我在家装饰工程有限公司，住所地睢宁县睢城镇城河北街**开泰大厦1-401。 法定代表人：杨洋。 原告胡正富与被告徐州我在家装饰工程有限公司……