建设工程施工合同纠纷 （2019）兵13民终24号

本案争议焦点为：昆玉城投公司是否按照合同约定向昆玉建筑公司支付工程款，应否向何小玉承担连带付款责任。根据查明的事实，在第十四师电力调度通信中心建设项目中，昆玉城投公司按照合同约定向昆玉建筑公司支付工程款的比例应达到合同价款的80%，但其仅支付合同价款的77.15%，仍有2.85%即213707.44元未支付。而何小玉作为外墙保温等工程的实际施工人，诉请的欠付工程款44768.4元及相应利息7265.54元并未超过昆玉城投公司应付工程款213707.44元的范围，故昆玉城投公司应在欠付工程款范围内承担连带责任。 案涉龙博苑小区建设项目中，昆玉城投公司已累计支付工程总价80.2%，该工程竣工日期为2018年1月23日，因双方当事人并未提交竣工验收备案以及竣工结算等相关证据，无法证实龙博苑小区建设项目已经达到应付工程款的条件，即便各项条件具备，按照合同约定昆玉城投公司亦有权在2020年1月23日前支付工程款的70%，从目前的履行情况来看已属超付。何小玉虽然有权要求昆玉城投公司在欠付工程款的范围内承担责任，但昆玉城投公司对昆玉建筑公司的抗辩权同样适用于何小玉。何小玉辩称昆玉城投公司没有按照

本案争议焦点为：昆玉城投公司是否按照合同约定向昆玉建筑公司支付工程款，应否向何小玉承担连带付款责任。根据查明的事实，在第十四师电力调度通信中心建设项目中，昆玉城投公司按照合同约定向昆玉建筑公司支付工程款的比例应达到合同价款的80%，但其仅支付合同价款的77.15%，仍有2.85%即213707.44元未支付。而何小玉作为外墙保温等工程的实际施工人，诉请的欠付工程款44768.4元及相应利息7265.54元并未超过昆玉城投公司应付工程款213707.44元的范围，故昆玉城投公司应在欠付工程款范围内承担连带责任。 案涉龙博苑小区建设项目中，昆玉城投公司已累计支付工程总价80.2%，该工程竣工日

新疆生产建设兵团第十四师中级人民法院 民事判决书 （2019）兵13民终24号 上诉人（原审被告）：新疆生产建设兵团第十四师昆玉城市建设投资经营有限公司，住所地新疆昆玉市西滨路2号。 法定代表人：高占和，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王干，新疆玉都律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李森林，男，1960年12月30日出生，汉族，第十四师昆玉城市建设投资经营有限公司副总经理，……