建设工程施工合同纠纷 （2018）浙0110民初688号
裁判要旨
省三建公司与合能房产公司签订的《桩基工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效，对双方当事人均具有约束力。 本案本诉部分的争议焦点为案涉桩基工程的造价金额、工程款有无逾期支付及履约保证金1000000元能否返还等问题。 关于案涉桩基工程的造价金额，合能房产公司向本院申请对案涉桩基工程的造价进行重新鉴定，本院予以准许，后永信公司出具杭永鉴定（2018）806号《鉴定意见书》及补充说明，出具两种鉴定结果。 合能房产公司当庭提出省三建公司提供的《工程结算书》的打桩施工记录上监理单位、建设单位及施工单位签字人员与合同约定的工程负责人不符，不认可该部分内容，认为应采信第一种鉴定结果即案涉桩基工程造价无法鉴定，要求以合同价20600000元作为最终结算价。 本院认为，合能房产公司依据省三建公司编制的《工程结算书》等材料对案涉桩基工程进行审计或鉴定，均未对该《工程结算书》的打桩施工记录的真实性提出异议，其在合众公司出具的《工程结算审核定单》上盖章确认的行为进一步说明其对打桩施工记录中记载的工程量予以认可，故其认为案涉桩基工程的造价无法鉴定，要求以合同
摘要
浙江省三建建设集团有限公司与杭州合能房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0110民初688号 原告（反诉被告）：浙江省三建建设集团有限公司，住所地杭州市上城区雷霆路60号长城大厦。 法定代表人：曹伟，董事长。 委托代理人：万剑飞、金奇，浙江六和律师事务所律师。 被告（反诉原告）：杭州合能房地产开发有限公司，住所地杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号。 法定代表人：杨玲孙，执行董事。 委托代理人：……