建设工程施工合同纠纷 （2015）锡民初字第00069号

其需要承担责任，同意鉴定机构确定的计算标准。对于2015年5月以后工地仍是由华汇公司看管维护，振达公司表示同意按照2000元每天计算该维护费用，但要按照责任来分担；通惠公司则表示还是应按照鉴定意见中确定的工地看守及抽水台班标准来计算，但也要按照责任来分担。华汇公司另在审理中明确其按照同期银行贷款利率计算被告应付款逾期付款利息截止到2015年3月31日为5530004元，其现在仅按照450万元予以主张，多余部分予以让步；另合同约定逾期一个月后每延误一天按银行利息三倍计算违约金，据此计算到2015年3月31日的违约金应为16590012元，同时预期可得利润根据未完工部分的工程量按照12%的利润率计算。华汇公司同时明确截止到2015年3月31日的逾期付款违约金、预期可得利润、停窝工损失总共只按照2000万元予以主张。另华汇公司表示其关于逾期付款利息的主张是根据施工合同和2013年2月18日签订的复工协议确定的付款节点、金额，结合双方确认的施工节点和节点造价来计算的。通惠公司、振达公司在审理中表示：如在2013年2月18日的复工协议签订前确系存在违约付款的情况，应按照施工合同中约定的违约责任执

其需要承担责任，同意鉴定机构确定的计算标准。对于2015年5月以后工地仍是由华汇公司看管维护，振达公司表示同意按照2000元每天计算该维护费用，但要按照责任来分担；通惠公司则表示还是应按照鉴定意见中确定的工地看守及抽水台班标准来计算，但也要按照责任来分担。华汇公司另在审理中明确其按照同期银行贷款利率计算被告应付款逾期付款利息截止到2015年3月31日为5530004元，其现在仅按照450万元予以主张，多余部分予以让步；另合同约定逾期一个月后每延误一天按银行利息三倍计算违约金，据此计算到2015年3月31日的违约金应为16590012元，同时预期可得利润根据未完工部分的工程量按照12%的利润率计

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）锡民初字第00069号原告：南通华汇建筑工程有限公司，住所地南通市海安县海安镇中坝北路69-1号。法定代表人：王金勇，该公司总经理。委托诉讼代理人：丁国平，该公司员工。委托诉讼代理人：鲍忠意，江苏创凯律师事务所律师。被告：无锡市通惠置业有限公司，住所地无锡市兴源北路638号2501室。法定代表人：陶少清，该公司总经理。委托诉讼代理人：王学鸿，江……