建设工程施工合同纠纷 （2017）新民初18号
裁判要旨
本案争议焦点为：1.精诚公司、神华公司、龙润公司是否应当承担支付工程款的责任。 2.工程款总造价应如何确定。 3.精诚公司、龙润公司的已付款如何确定。 4.五冶公司主张垫资利息及延期支付利息的诉讼请求能否成立。 5.五冶公司主张工程款利息应如何计算。 6.五冶公司主张的建设工程价款优先受偿权能否成立。 7.五冶公司主张精诚公司、龙润公司、神华公司支付窝工损失168.12万元及龙润公司要求五冶公司支付延期交工和工程质量瑕疵的违约金1600万元，未及时向精诚公司、龙润公司交付竣工资料导致精诚公司、龙润公司无法如约交付房屋和办理产权证书、酒店无法投入使用造成的损失2000万元的诉讼请求能否成立。 8.精诚公司、龙润公司要求五冶公司移交全部完整的施工资料（详见施工资料清单）、返还精诚公司、龙润公司于2017年3月3日向其开具的5张工程款支票的诉讼请求能否成立。 一、合同效力的问题。 根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款第一、二项的规定，“（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目”的工程必须进行招标，第三十二条
摘要
中国五冶集团有限公司与新疆精诚房地产开发有限公司、神华新疆能源有限责任公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）新民初18号 原告（反诉被告）：中国五冶集团有限公司，住所地四川省成都市锦江区。 法定代表人：程并强，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王鑫源，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：李野，男，该公司工作人员。 被告（反诉原告）：新疆精诚房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）。 法定代表人……