建设工程施工合同纠纷 （2016）新01民初560号
裁判要旨
衡阳长江建设公司与神华新疆能源公司签订的乌东煤场装车站台东扩工程施工合同系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。依法成立的合同对双方当事人均具有法律拘束力，当事人均应依照合同约定履行合同义务。衡阳长江建设公司认为因神华新疆能源公司原因造成工期延长给其造成了损失，具体指购水用水费用、机械停工误工费用、人员停工误工费用，人工、水泥、砂石料、钢筋调整价差，管理人员工资费用。关于机械停工误工费用、人员停工误工费用的问题，本案中，根据监理日志及施工日志确定衡阳长江建设公司进场施工时间为2010年7月10日，施工至11月3日进入冬季，暂停了施工；其中7月22日至30日监理日志记载是无混凝土停工，计9日；8月1日至8月25日监理日志记载是停工，计25日；可以确定停工时间是39天；关于2010年6月23日至7月9日是否应计入停工期间，因为根据衡阳长江建设公司的陈述，该期间其尚未进场进行施工，故该期间不应计算为停工期间。衡阳长江建设公司实际停工时间为39天，造成了人工、机械窝工损失，神华新疆能源公司应予赔偿。人工窝工费每日单价为2293.60元，39天计89450
摘要
衡阳市长江建设工程有限责任公司与神华新疆能源有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）新01民初560号原告（反诉被告）：衡阳市长江建设工程有限责任公司，住所地衡阳市石鼓区。法定代表人：李耀光，该公司董事长。委托诉讼代理人：康明亮，乌鲁木齐亚心法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：李树才，住乌鲁木齐市。被告（反诉原告）：神华新疆能源有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。法定代表人：张国辉，该公司董事长。委……