建设工程施工合同纠纷 （2018）辽02民终1383号
裁判要旨
林长新按照与王文军签订的《脚手架工程分包合同》约定已实际施工，林长新在王文军发生交通事故不再施工后，事实上已解除了与王文军之间的建筑工程施工合同关系，新兴建设公司在王文军发生交通事故后实际接受了案涉工程，应视为林长新与新兴建设公司按照原合同内容重新形成了事实上的建设工程施工合同关系,故新兴建设公司应给付其接受案涉工程后林长新的超期施工费用。林长新主张超期时间自2009年11月6日起计算至2012年9月30日，扣除冬停时间150天，实际超期天数570天，但无证据予以证明。根据大连东方工程建筑监理有限公司出具的案涉工程于2012年7月末已结束，脚手架工程应即可拆除撤场的证明，可确认案涉脚手架工程于2017年7月31日施工结束。关于工程冬季停工时间，对大连东方工程建筑监理有限公司出具的辽宁省地区惯例每年11月15日至明年3月15日为冬停时间的证明予以确认，故案涉工程冬停时间为2010年11月15日至2011年3月15日及2011年11月15日至2012年3月15日，合计243天。关于新兴建设公司提出的林长新自2012年3月15日至5月9日因自身原因迟延施工55天的主张，林长新对此予以否认，新
摘要
中国新兴建设开发有限责任公司与林长新、大连新兴海韵房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽02民终1383号上诉人(原审被告)：中国新兴建设开发有限责任公司（原中国新兴建设开发总公司），住所地北京市海淀区太平路44号。统一社会信用代码×××。法定代表人：马健峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：侯慧珍，辽宁正垒律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：林长新，男，1972年10月11日出生，汉族，个体户，住辽宁省普兰店市。身份号码×××。……