建设工程施工合同纠纷 （2018）皖11民终703号
裁判要旨
因内架工程逾期款项张福军与杨炳武已结算完毕，按面积11656㎡，每天每平方0.2元金额为678379.20元，张福军签字认可，予以确认。对于外架工程逾期款项，外架工程时间为2014年12月27日至2016年12月14日，杨炳武与张福军签订合同约定，外架使用工期为320天，虽然佳伟建设集团辩称应按0.22元/㎡计算，但结合张福军与杨炳武内架工程计算方式及脚手架施工交易习惯，计算杨炳武的脚手架外架工程逾期款项为1018035.04元[11656㎡×（717天-320天）×0.22元/㎡/天）],综上，杨炳武的脚手架内外架工程逾期款项为1696414.24元（678379.20元+1018035.04元）。佳伟建设集团中标来安县高级职业中学教师拆迁安置房工程，张福军系佳伟建设集团任命的该工程项目的现场负责人，后又将该工程以内部承包协议的方式转包给张福军施工，张福军将脚手架工程分包给杨炳武施工，因张福军、杨炳武均不具备相应的施工资质，故上述两份合同均属无效合同。合同虽然无效，但杨炳武已经施工完毕，杨炳武可请求参照合同约定支付工程价款，因双方对工期内的工程款已支付完毕。经计算杨炳武的脚手架内外架
摘要
佳伟建设集团有限公司与杨炳武、张福军建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省滁州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖11民终703号上诉人（原审被告）：佳伟建设集团有限公司，住所地安徽省巢湖市长江东路34号，统一社会信用代码9134018174487099X9（8-8）。法定代表人：杨家伟，该公司经理。委托诉讼代理人：张言达，安徽福达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨炳武，男，1968年9月1日出生，汉族，住安徽省滁州市琅琊区。委托诉讼代理人：鲁毓贵……